Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br EDITAL DE CONCORRÊNCIA N º02/20 21 MUNICÍPIO DE BROCHIER SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/20 21 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Edital de Concorrência para a execução de obra de pavimentação asfáltica . O PREFEITO MUNICIPAL DE BROCHIER , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor e de conformidade com a Lei n º8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e com a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, torna público, para o c onhecimento dos interessados, que às 14:30 horas do dia 03 de agosto do ano de 20 21,na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Administração e Fazenda , situada na R ua Guilherme Hartmann, n° 260, C entro, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 5.122 , de 0 8 de janeiro de 20 21, com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas para a contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica da Rua Pedro Kolling ,trecho 02 ,com 120 ,00 m de extensão ,do tipo menor preço global ,em regime de empreitada por preço global , com fornecimento de material e mão de obra . 1. DO OBJETO 1.1 Constitui objeto da presente Licitação, a contratação de empresa especializada para executar a mão -de -obr a, incl uindo o fornecimento dos materiais necessários para a execução d asegunda parte da pavimentação asfáltica da Rua Pedro Kolling ? trecho 02 ,com 120 ,00 m de extensão, 9,50m de largura de pista e 2,00m de largura de passeio em ambos os lado s da pista .A área total de pavimentação é de 1.14 0,00m² ,consideradas as condições gerais do Memorial Descritivo e respectivas Especificações Técnicas dos Projetos de Engenharia, que será custeada com recursos obtidos através do Contrato de Repasse M DR nº 902752/2020 -Oper ação 1071947 -08 , do tipo menor preço, em re gime de empreitada por preço global: 1.2 As obras descritas no presente objeto obedecerão aos respectivos Memoriais Descritivos e demais Especificações Técnicas dos Pr ojetos, que são parte integrante de ste Edital, como anexos. 1.3 Os serviços deverão ser iniciados em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, de acordo com a emissão do respectivo Termo de Início de Obra, tendo como condição a apresentação da An otação de Responsabilidade Técnica ?ART, de e xecução da obra, e a matrícula da obra no INSS. 1.4 O prazo para a execução total da obra é de 60 (sessenta ) dias, contados da emissão da Ordem de Início de Obra, obedecido o cronograma de execução físico - financeiro respectivo, integrant e dos projetos anex os ao presente Edital. 1.5 O prazo, referido no item anterior, poderá ser prorrogado, motivadamente e requerido antes do seu respectivo vencimento. 2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 2.1 Os documentos nece ssários à habilitação e as propos tas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, indevassáveis e devidamente lacrados ,fechados, e identificados, respectivamente como de nº 01 e nº 02, para o que se sugere a s eguinte inscrição: Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br AO MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 0 2/20 21 ENVELOPE Nº 01 ?DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)----------------------------------------------------------- ----------- ---------------------- ------------------- -------------------------------------- -- AO MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 0 2/20 21 ENVELOPE Nº 02 ?PROPOSTA PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 2.2 Cada envelope deverá conter a documentação e as inform ações necessárias a oregular processamento e julgamento da presente licitação, pertinentes a fase de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 3 e 4 do presente edital. 3. DA HABILITAÇÃO 3.1 Para a habi litação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 3.1.1 Comprovação que a empresa não foi declarada inidônea para contratar com o serviço público nos termos do ?Anexo II? ; 3.1.2 Certidão Negativa de Infração ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituiçã o Federal emitida p ela Ministério do Trabalho , ou a Declaração conforme modelo do ?Anexo IV?, comprovando a inexistência de menores nos quadros funcionais; 3.1.3 A empresa poderá ser representada na sessão de abertura dos e nvelopes por seus Administradores , ou procurador leg almente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, até o início da sessão de abertura dos envelopes. 3.1.4 Habilitação Jurídica: a) Cédula de Identidade e comprovante de inscrição no C adastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios diretore s; b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedad e por ações, acompanhado de docum entos de eleição de seus administradores; d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão comp etente, quando a atividade assim o exigir. e)prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), emitida a menos de 180 dias da data marcada para abertura deste certame; f) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIC ) e /ou do Município, relativo ao dom icílio ou sede d olicitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 3.1.5 Regularidade Fiscal e Trabalhista: a)prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ? RFB e quanto à Dívida Ativa da União adm inistrada pela P rocuradoria Geral da Fazenda Nacional ?PGFN (Certidão Conjunta com base na Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); b)prova de regularidade com as Fazendas Estadual eMunicipal , relativas ao domicíl io ou sede do licitante; c)prova d e regularidade j unto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ; d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII -A da Consolidação das Leis do Traba lho, aprovada pe lo Decreto -Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br 3.1.6 Qualificação Técnica: a) Prova da Empresa Licitante e do Responsável Técnico da mesma possuírem Registro no C onselho Regional de Engenharia e Agrono mia do Rio Grande do Su l (CREA - RS) ou visto do mesmo, no caso de empresa não sediada no Estado; b) Comprovação de aptidão por meio de 01 (um) atestado de capacidade técnica, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovan do que o Responsável Té cnico da empresa licitante ten ha executado com bom desempenho obras ou serviços similares de complexibilidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com a do objeto da presente licitação. b.1) O atestado de capacidade t écnica apresentado deve estar devidamente certificado pelo CREA, acompanhado da respectiva Certid ão de Acervo Técnico ? CAT, contendo as seguintes informações: Nome do contratado e do contratante, localização da obra, período de execução, descrição dos ser viços executados, suas quantidades e o número de Edit al ou Contrato. b.2) Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica que contemplem as parcelas de maior relevância técnica e de valor em um mesmo atestado, compatível com o objeto da presente l icitação. b.3) O Resp onsável Técnico, detentor do a testado de capacidade técnica, deverá fazer parte do quadro permanente da empresa. A comprovação deverá ser feita mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no caso de empregado ou por contrato de prestação de serviços regido pelo C ódigo Civil . No caso de sócio, a com provação se dará através do Contrato Social. c) ?Curriculum Vitae? da equipe técnica, até o nível de encarregado, que participará dos serviços. Os currículos deverão informar a experiência profissional destacando as obr as e funções similares àquelas a que a empresa concorre e propõe alocar a pessoa e sua habilitação técnico -profissional. A descrição da experiência profissional deverá especificar os períodos (mês/ano a mês/ano) de trabalho em cada obra, a empresa ou órgão ou entidade cliente das obras, a fu nção exercida em cada período ou parte deste e sumarizar quantitativos e prazos dos serviços em que participou, de forma a caracterizar sua experiência. d)Declaração da empresa licitante, assinada pelo responsável técn ico, de que vistoriou o local das ob ras e de suas condições pelo qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital, em todas as fases da presente licitação, que verificou to dos os materiais, ferramental e equi pamento necessário à execução da obra : e) A visita prévia ao local onde se realizará as obras previstas neste Edital será obrigatória, nos termos do art. 30, inciso I II, da Lei Federal nº 8.66 6/93; e.1) A visita será realizada , exclusivamente às sextas -feiras ,entre os dias 09 e 30 de julho de 20 21,no período da manhã, a partir da s 09:00 h(nove horas ); e.2 )A visita deverá ser efetuada pelos responsáveis técnicos das empresas, que deverão apresentar carta d e credenc iamento, assinada pelo representante legal da empresa, e Certidão de Registro do CREA de origem, comprovando a representação técnica. e.3 )A visita obrigatória abrangerá uma reunião com os re presentantes técnicos das e mpresas presentes, onde os represent antes do Município prestarão todos os esclarecimentos necessários para a adequada realização d o objeto licitado e, por consequ ência, para a formulação das propostas de preços. e.4 )Não haverá outra oportunidade para a realização da visita técnic a obrigat ória. Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br e.5 )A Prefeitura Municipal de Brochier emitirá Certificado de Visita Técnica ao final da visita, que valerá como comprovante da realização da visita e deverá integrar o envelope nº 01 ?Documentação. f) Indica ção do Responsável Técnico que atuará nas obras/serviços, com o compromisso de ste de que, caso a licitante seja vencedora, exercer á diretamente suas atividades nos serviços contratados. g) Declaração individual, do pessoal técn ico de nível superior indic ado para a execução dos ser viços, auto rizando a sua inclusão na equipe de trabalho. h) Declaração formal, sob as penalidades cabíveis e relação, com base no artigo 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93, das disponibilidades dos equipame ntos mínimos para execução dos serviços, objeto desta licitação, c onforme relação abaixo: -01 (uma) Usina de CBUQ; -01 (uma) Usina de Britagem; -Depósito para material betuminoso :com capacidade para , no mínimo, três dias de serviço; - Depósito para agregados: com capacidade total de no mínimo, três ve zes a capaci dade do misturador; - Veículos de apoio, veículos de grande porte, veículos de produção e demais equipamentos descritos nos projetos técnicos de engenharia integrantes do presente edital. h.1) O MUNICÍPIO , durante a fase de habilitação, pode rá efetuar v istoria dos equipamentos mínimos, visando comprovar a disponibilidade dos mesmos ; h.2) A não comprovação pelo MUNICÍPIO do declarado no documento acima, caracterizará fato superveniente de desclassificação da propos ta da empresa licitante ; h.3) A contr atada deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento sujeitos a revisão por responsável indicado pelo MUNICÍPIO, a qualquer momento durante a vigência do co ntrato ; h.4)A critério d o MUNICÍPIO, poderá a qualq uer momento, ser exigida a troca de equipament o ou veículo, que não atendam às exigências dos serviços ou de lei. i) Declaração formal da empresa licitante de disponibilidade de Usina de Asfalto própri a ou de terceiros, para ate ndimento dos serviços objet o da pres ente licitação, acompanhada da Licença de Operação da FEPAM . i.1) Quanto à Usina de CBUQ e a Unidade de Britagem, deverá ser apresentada pela Licitante, uma declaração de Operacionalidade e L ocalização. No caso da empr esa licitante contar com us ina de te rceiros, bem como todos os demais equipamentos indicados no item ?h?, deverão ser atendidas todas as exigências do presente edital (declaração de operacionalidade e localização, e suas respecti vas licenças de operação da FEPAM), devendo ser anexad a declara ção específica do proprietário de que colocará os mesmos à disposição da licitante e da obra objeto do presente ato convocatório, assinada pelo Representante Legal do proprietário com firma rec onhecida em cartório; i.2 )A Licença de Operação (LO ) forneci da pela FEPAM deverá estar com a data de validade vigente para o dia da abertura do presente certame. 3.1.7 Qualificação Econômico -financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício socia l, já exigíveis e apresentad os na for ma da lei, com a indicação do n ºdo Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empre sa, devidamente assinados pelo Contador (indicando o n úmero de registro no CRC) e pelo titular ou representante legal da empresa, com as assinaturas devidamente identificadas, cujos índices aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br LI QUIDEZ GERAL: AC + ARL P = índice mínimo: 1,00 PC + PELP GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL = índice mínimo: 1,00 PC + PE LP GRAU DE ENDIVIDAMENTO : PC + PELP = índice máx imo: 0,50 AT Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Tota l; PC = Pa ssivo Circulante ; PELP = Passivo Exigível a Longo Praz o e PL = Patrimônio Líquido. Observação 1: As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes do SIMPLES também estão obrigadas a apresentar o balanço patrimonial. (Parecer nº 64/2000 do TCE/RS ?Tribunal de Con tas do Estado do Rio Grande do Sul). Observação 2: No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida (e somente p ara esta hipótese), a aprese ntação do balancete do mês imediatamente anterior ao da realização da licitação (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Rio de Janeiro. AIDE. 4ª edição. P. 202 / Delegações de Prefeitur as Municipais. Licitação Púb lica ?Mód ulo I ?Básico. Porto Alegre. Jan.2006. P.40). Observação 3: Para situações diversas da exposta na observação ?2?, é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, poden do aquele ser atualizado p or índices oficiais quando e ncerrado h á mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Observação 4: Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada ou original do Diário Oficial, em que foi publicado o últi mo balanço. b) Certidão negativa de falência ou conc ordata exp edida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento; c) Garantia de manutenção da proposta, nas mes mas modalidades e critério s previstos no ?caput? e § 1 º do Art. 56 da Lei 8.666/93, no valor mínimo de R$ 2.620, 94 (dois mil, seiscentos e vinte reais e noventa e quatro centavos ), correspondentes a 1% (um por cento) do valor estimado para o objeto da contratação , que dever á ser protocolada, obrigatoriamente, no Setor de Licitações, com antecedência mínima de 1 (um) dia útil da data marcada para abertura da licitação . 3.2 Os d ocumentos constantes dos itens 3 .1.4 a 3.1.7, poderão ser apresentados em original, por cópia auten ticada por tabelião ou por funcionár io do Muni cípio. Sendo que os documentos do item 3.1.5 poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (Internet ) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Comissão de Licitação . 3.3 A empresa q ue pretender se utilizar dos benefíc ios previs tos nos artigos 42 a45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por c ontador ou representante legal da em presa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempr esa ou empresa de p equeno porte ,além de todos os documentos previstos neste edital. 3.4 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais ), g ozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no artigo 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apr ese ntem, no Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br envelope de habilitação, declaração, firmada por cont ador ou re presentante legal da em presa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra no li mite de receita referido acima ,além de todos os documentos previstos neste edital. 3.5 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a c ooperativa que atender ao item 3.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal ou trabalhista , previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentaç ão de nova documentaçã o, que comprove a sua regularidade em 0 5(cinco ) d ias úteis, a contar da data em que for decla rada como vencedora do certame. 3.6 O benefício de que trata o item anterior não eximi rá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a coop erativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apr esentem al guma restrição. 3.7 O prazo de que trata o item 3.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administ ração, desde que seja requerido pelo interessado, de f orma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 3.8 A não regu larização da documentação, no prazo fixado no item 3.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalid ades cabíveis, sendo facultado à Administração convoca r os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinat ura do contrato, ou revogar a licitação. 3.9 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciam ento, outorgando com poderes ao representante para dec idir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 3.10 À empres a licitante que optar por não enviar representante para assistir a abertura da licitação recomenda -se encaminhar por escrito junto ao envelope n º01 (um) ,da Habilitação ,a Declaração de Renúncia do Prazo Recursal relativo à fase de Habilitação ,conforme m odelo do ?Anexo III? ; 3.11 Em ato público, a Comissão de L icitação abrirá o Envelope de n º 01, DOCUMENT AÇÃO , cujo conteúdo será ru bricado pelos presentes, e, posteriormente analisado p ela Comissão, que divulgará o resultado às empresas licitantes habilitad as, na mesma ou em outra sessão pública designada para tal fim ; 3.12 Após a divulgação do resultado da fase de habilitação, na hip ótese de todos os licitantes est ivere m presentes e des istirem do direito de interpor recurso (declaração expressa em ata), ou atendendo ao ?Anexo III? deste Edital, serão abertos os envelopes n º02 das empresas licitantes habilitadas ou devolvidos os mesmo s, devidamente fechados , daquelas consideradas inabili tadas , somente após transcorridas todas as fases de interposiç ão de recu rsos ou do julgamento dos mesmos ; 3.13 Quando houver a inabilitação d e empresa licitante, cujo representante não esteja presente n o ato da abertura do envelope n º01, será aberto o pra zo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou a critério da Comissão de Licitação, contatar com o representante no momento da inabilitação, objetivando a recusa expressa do praz o recursal; 3.14 Não havendo concordância quanto à des istência de recursos os trabalhos serão suspensos, pelo prazo de 05 (cin co) dias úteis, ficando os representantes legais das concorrentes intimados a apresentarem seus recursos neste prazo. Neste caso, todos os envelopes de proposta financeira, serão rubri cados pelos presentes e guardados pela Comissão de Licitação, até a próx ima sessão. 3.15 Cada licitante apresentar -se-á com apenas um representante, que será único admitido a intervir nas fases da licit ação e a responder para todos os atos e efeitos previs tos neste Edital por sua representada, identificando -se median te documen to oficial de identidade, no início de cada reunião. Não será admitido mais de um representante por licitante e, no caso da aprese ntação de nova credencial, automaticamente estará revo gada a representação anterior. Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br 3.16 A credencial consistirá em documento que comprove a capacidade de representação, no caso de o representante ser sócio gerente ou diretor da licitante, ou por procuraç ão pública ou particular, acompanhada, em qualquer cas o, de cópia do ato de investidura de quem a tiver firmado, em que compro ve ter poderes suficientes à devida outorga de habilitação do representante. 3.17 A não apresentação da credencial, ou a incorreç ão documental da comprovação da representação, impedir á que o representante se manifeste pelo licitante. 4. DA PRO POSTA 4.1 O envelope nº 02 deverá conter: a) Proposta financeira, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante le gal da empresa e pelo responsável técnico legalmente habilitad o, mencion ando o preço da obra, em reais, separadamente para cada um dos itens constantes do objeto desta licitação, com todos os custos ins eridos, materiais, mão -de -obra, inclusive encargos fis cais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, inclusive o BDI, na forma d as respectivas Planilhas de Orçamento constantes do Projeto Técnico, cons tando e considerand o, ainda: a.1) Prazo de validade da proposta não inf erior a sessenta (60) dias, iniciando a contagem a partir da d ata de abe rtura dos envelopes de habilitação. a.2) Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. a.3) Cronograma Físico Financeiro, contendo as etapa s de execução e as respectivas parcelas de pagamento, bem defi nidas para cada item cotado, assinado, também, pelo responsável técnico legalmente habilitado, conforme a respectiva Planilha de Orçamento anexo ao projeto básico ; a.4) Declaração do proponent e de que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviç os e pela fiel observância das especificações técnicas, assinada, também, pelo responsável técnico legalmente habilitado; a.5) Ocorrendo d ivergência entre valores e seus respectivos extensos prevalecerão sempre os últimos. a.6) Do valor previsto para a prestação dos serviços haverá retenção previdenciária e fiscais incidentes, nos termos da legislação vigente . Observação: Quaisquer inse rções na proposta que visem modificar, extinguir ou cr iar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexist entes, apr oveitando -se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 5.1 Somente ser ão aceitas as propostas cujo valor total da empreitada por preço global, não exceda o limite do valor orçado pelo Mu nicípio , c orrespondente a R$ 262.094,02 (duzentos e sessenta e dois mil, noventa e quatro reais edois centavos )para o objeto desta licitação, e o preço unitário não exceda o estab elecido nas respectivas planilhas de orçamento global, constante do Projeto Básico. 5.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preços superestimados ou considerados inexeq uíveis. 6. DO JULG AMENTO 6.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do prev isto nos a rtigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n º8.666/93. 6.2 Para efeitos d este edital, serão conside radas inabilitadas ou desclassificadas as licitantes que deixare m de apresentar quaisquer documentos solicitados ou apresentá -los em Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br desaco rdo com o Edital e com defeitos substanciais que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento. 6.3 Abertos os enve lopes de nº 02, as propostas dos preços serão rubricad as obrigat oriamente pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes present es, e após a devida análise será procedida a classificação das mesmas. 6.5 Todas as despesas, decorrentes do serviço prestado, inclusive encargos fiscais, comerciais, sociais e trab alhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, bem como os relativos ao s empregad os da empresa contratada, ficarão a oseu en cargo, cabendo -lhe, ainda, inteira responsabilidade por quaisque r acidentes que possam vir a ser vítima s os seus empregados, qua ndo em serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos, porventura causados a terceiro s e ao Município. 6.6 Será considerada melhor classificada a proposta com MENOR PREÇO GLOBAL, na forma do o bjeto desta licitação, incluindo mão -de -obra e materiais necessá rios para execução da obra de forma indireta . 6.7 Se todas as propostas for em desclas sificadas, a critério da Administração, poderá ser concedido prazo de 08 (oito) dias úteis para os licitant es apresentarem outras propostas, conforme artigo 48, § 3º, da l ei nº 8.666/93. 6.8 É facultado à Comissão de Licitação ou à Autoridade Sup erior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer, comprovar ou complementar a instruç ão do processo. 6.9 No caso de empate nos preços, entre dois ou mais licitantes habilitados ,a Comissão observará a ordem de preferência pr evista no parágrafo 2 º, do Art. 3 ºda Lei Federal n º 8.666/93, em permanecendo o empate, far -se-á o sorteio, em ato p úblico, com a convocação prévia de todos os licitantes, conforme Art. 45, parágrafo 2 ºda Lei n º8.666/93. 7. CRITÉRIO DE DESEMPATE 7.1 Co mo critéri o de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno po rte e as cooperativas que atenderem ao item 3.4, deste edital. 7.1.2 Entende -se como empate aquelas situações em que as propostas apresenta das pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 1 0% (dez por cento) à proposta de menor valor. 7.1.3 A situação d e empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da propo sta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 7.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder -se-á d a seguinte forma: a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a coope rativa, de tentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escri to, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situ ação em que será declarada vencedora do certame. b) Se a microempresa, a e mpresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferi or à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação , às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remane scentes, q ue se enquadrarem na hipótese do item 7.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na fo rma prevista na alínea ?a? deste item. c) Se houver duas ou mai s microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propos tas iguais , será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova propo sta, na forma das alíneas anteriores. Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br 7.3 Se nenhuma microempres a, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do ite m 7.2 dest e edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valo r. 7.4 O disposto nos itens 7.1 a 7.3, deste edital, não se apli ca às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresen tada por m icroempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.4, deste edital ). 7.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de dese mpate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licita ntes , obse rvado o item 6.9 deste Edital . 8. DOS RECURSOS 8.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observad as as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 8.2 O prazo para interposição de recursos relativo s as decis ões da Comissão de Licitações, relativa ao julgamento da habilitação e da proposta, serão de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 8.2. 1 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser pro tocolados, dentro do prazo previsto no item 8.2, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Brochier, durante o horário de expediente, das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17 :30h. No caso de turno único, das 07:00h às 13:00h. 8.3 Havendo a interposi ção tempes tiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no pr azo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 8.2.1. 8.4 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo o u enviados via fax, e -mail ou qualquer outro meio além do previsto no item 8.2.1. 8.5 Decorrido o prazo para a aprese ntação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Lici tação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá -los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto d o recurso e das razões da sua decisão. 8.6 A decisão do Prefeito , a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do r elatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 8.7 Os prazos previstos nos itens 8.5 e 8.6 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre q ue for necessário para o adequado julgamento do recurso, como, por exemplo, para a re alização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação. 9. ADJUD ICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 9.1 Após a Comissão de Licitação tiver efet uado a classificação das propostas, o Prefeito Municipal homologará e adjud icará o ob jeto da licitação ao classificado em primeiro lugar, a seu critério, e convocará a adjudicatária para assin ar o contrato. 9.2 Da adjudicação caberá recurso, sem efeito sus pensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da sua pub licação. 10 . DA ASSINATURA DO CONTRATO 10 .1 Fica automaticamente convocada para a assinatura do Contrato d e acordo com a Lei n º 8.666/93 e suas alterações posteriores, a e mpresa a qual for adjudicada a Licitação, no prazo estipulado no item abaix o. 10 .2 Esgotados todos os prazos recursais, ou manifestada a desistência expressa dos mesmos, a autoridade superior homologará a presente Licitação, ficando o licitante vencedor co nvocado para assinar o termo de contrato, objeto desta licitação, na modali dade conc orrência, dentro do Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 64 da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair do dire ito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 8 1 desta mesma Lei. 10 .2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser p rorrogado uma vez, por igual período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcu rso do prazo constan te no item 10 .2.2 Se, dentro do prazo o convocado não assinar o Contrato, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias convocará os licitan tes reman escentes, na ordem de classificação para a assinatura do Contrato, em igual prazo e nas mesmas condiçõ es pr opostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% do valor cotado na proposta financeira do objeto da Licitação e mais a suspensão tempo rária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos, na forma do artigo 87, inciso III, da Lei n º8.666/93. 10 .2.3 O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta )dias , a contar da emi ssão do Termo de Início de Obra , podendo ser prorrogado, havendo in teresse da administração, mediante motivação justificada. 10 .3 À Administração Pública M unicipal reserva -se do direito de rejeitar todas as propostas, bem como, o de revogar a presen te Li citação, por razões de interesse do serviço público, sem que assist a aos interessados, o direito a qualquer indenização. 10 .4 Da Execução do Contra to: 10 .4. 1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas , res pondendo as partes pelas conseq uências de sua inexecução total ou p arcial. 10 .4.2 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Cont ratante o u a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 10 .4.3 A Contratada a ssume ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE a responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fisc ais e com erciais resultantes da execução do Contrato . 10 .4.4 A execução do Contrato será acompanhada e fisca lizada por Engenheiro Civil especialmente designado pelo Prefeito M unicipal, através de ato próprio , que anotará em registro próprio todas as ocorrê ncias rel acionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas. 11. DAS P ENALI DADES 11.1 A empresa contratada estará sujeita ao pagamento de mult a de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cump rir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 11.2 Nas demai s causas de rescisão do contrato, a empresa contratada será penalizada com multa de 10% (d ez por cento) sobre o valor total do contrato, que também incidirá em caso de infringência das dema is cláusulas insertas no contrato a ser celebrado com a empresa ven cedora. 11.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: a) Advertência (com prazo de 05 dias para regularizar); b)Multa, na forma prevista nos itens anterior es do Edital; c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento d e contrat ar com órgão ou entidade promotora da licitação, pelo prazo de 01 (um) ano; d) Declaração de i nido neidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos. Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br 12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 12.1 O pagamento do objeto deste e dital fica condicionado à liberação dos recursos pelo agente financeiro (CAIXA), e será efetuado em até 15 (quinze) dias após a liberação do recurso pela Caixa Econômic a Federal correspondente às respectivas etapas, conforme o cronograma físico fina nceiro de cada item , mediante apresentação da Nota Fiscal, da GPS mensal, GFIP, comprovante de abertura de ma trícula no INSS referente a respectiva obra, e laudo de vistoria e medição do Engenheiro Civil responsável pela fiscalização. 12.1.1 A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação no número do Contrato de Repasse M DR nº 902752/2020 -Operação 1071947 - 08 ,PROGRA MA DE AÇÕES RELATIVAS AO DESENVILVIMENTO REGION AL, TERRITORIA L E URBANO ,bem como o número da Conco rrência , da Nota de Empenho e do contrato firmado com a empresa vencedora do certame, além dos dados bancários completos para fins de depósito. 12.2 Em caso de devol ução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da sua re apresentação. 12.3 Serão processadas as retenções fiscais e previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regulamenta a matéria. 12.4 Ocorrendo atraso no paga mento, o s valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do período, ou outro índice que vier a substitui -lo, e a administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO -FINANCEIRO E DO REAJUSTE 13.1 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea ?d? , da Lei nº8.666 /93, poderá ser concedido reequilíbrio econômico -financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o dese quilí brio contratual. 14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14.1 As despesas decorrentes da contrata ção oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 05.01.15 .451 .0058 .1805 -3.4.4.90. 51 ?Obras e Instalações ?114 977 . 05.01.15 .451 .0058 .1520 -3.4.4.90. 51 ?Obras e Instalações ?114 976 . 15. DAS CONDIÇÕES DE RECEB IM ENTO DA LICITAÇÃO O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços prestados e fo rnecimento de material com a especificação. b) DEFINITIVAMENTE, após a veri ficação d a qualidade e quantidade do sserviços prestados e fornecimento de material, mediante análise laboratorial do material empregado , e conseq uente aceitação . 16. DAS DIS POSIÇ ÕES GERAIS 16.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qu alquer das disposições do presente edital. 16.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecidos neste edital. 16.3 Nã o ser ão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propost as ou qua isquer outros documentos. Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br 16.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes o u seu s representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. Observaçã o: Não se rão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art . 109 , inciso I, ?a? e?b? , da Lei nº 8.666/93). 16.5 Uma vez iniciada a abertura dos enve lopes relativos àhabilitação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 16.6 A abertura dos envelopes se dará pela ordem numérica dos mesmos. A o lic itante inabilitado será devolvido fechado o envelope ?proposta ?, após ultrap assadas t odas as fases de interposição de recursos e julgamento dos mesmos . 16.7 Não serão admitidas a esta licitação, empresas suspensas ou impedidas de licitar. 16.8 A Admin istra ção, anulará ou revogará esta licitação nos termos do art. 49 da lei 8.666/9 3. 16.9 Fica vedada a transferência total ou parcial para terceiros, das obrigações assumidas em conseq uência desta licitação. 16.10 O licitante vencedor é responsável pelos d anos ou prejuízos que causar a qualquer título a este órgão ou a terceiros, em de co rrência da execução do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores. 16.11 O licitante que apresentar proposta relativa a esta licitação subentender -se -á que acei ta todas as condições desta Concorrência , bem como que recebeu todos os docu me ntos e informações sobre as condições da mesma . 16.12 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço pela execução da obra, compreendida a mão de obra e o forn ecime nto dos materiais necessários para sua execução, desde que atendidas as exig ên cias de ste Edital e da Lei Federal n º8.666/93; 16.13 O(s) licitante(s) vencedor(es) fica(m) obrigado(s) a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supress ões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contr atado ini cialmente, devidamente atualizado; 16.14 Na hipótese de erro no preço cotado e/ou nas demais condições apresentadas não serão admitidas retificações. Os erros, consta tados no momento da abertura do envelope n º02, deverão ser registrados em Ata, s en do o it em ou a Proposta anulados, a critério da Comissão Permanente de Licitações ; 16.15 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão às cláusul as ne cessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, n a forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n º8.666/93. 16.16 Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que se valerá dos d ispositivos legais regedores da matéria; 16.17 Todas as etapas, mediçõe s da ob ra, ser ão monitoradas dia riamente p elo responsável técnico da Administração Municipal . 16.18 Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o foro competente é o da Com arca de Montenegro /RS , excluído qualquer outro , por mais privilegiado que seja . 16.19 Cons tituem anexos e fazem parte integrante deste edital, além do sProjeto s Técnicos de Engenharia : Anexo I(Carta de Credenciamento), Anexo II (Declaração de Idoneidade), Anex o III (Declaração de Recusa ao Direito de Interpor Recurso na Fase de Habili tação); A nexo IV (Declaração de Inexistência de menores nos quadros funcionais); Anexo V (Minuta de Contrato). Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br 17. DAS INFORMAÇÕES As informações serão prestadas aos intere ssado s no horário das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17: 30h, na Prefeitura Munic ipal de Brochier/RS, na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sita na Rua Guilhe rme Hartmann, nº 260 ? Centro, em Brochier/RS, no s dias de expediente e horário nor mal, ou pelo Telefone: (51) 3697 - 1212/1215. Em caso de turno único as informações serão p restadas das 07:00h às 13:00h. APROVO A CONCORRÊNCIA . Brochier, 01 de julho de 20 21. CLAURO JOSIR DE CARVALHO Prefeito Municipal Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. Em: ______/________/___________. DAIANA CAROLLO OAB/RS 88.457 Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br ANEXO I CARTA DE CREDENCIAMENTO A Empresa ____ _________ _________________ __ _____ credencia o (a) Sr.(a)_______________ ___ _________, C PF ____ ___ _____ _____ RG ___ ___ ___________, Conferindo -lhe todos os poderes necessários a prática de quaisquer atos rel acionados a Concorrência Nº .........../20 21, assim como poderes específicos pa ra rubr icar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas. Brochier /RS, ______ de ________________de 20 21. __________________________________________ Carimbo e Assinatura Responsável pe la Em presa ANEXO II DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DECLARO, sob as penas da lei e para os fins desta licitação, que a empresa _________________________________, não foi dec larada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos term os do i nciso IV, do Art. 87 da Lei Federal n º8.666/93, bem como, que comunicare mos qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a lte rar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal eecon ômica ?financeira da mesma. Brochier /RS, _______ de ________________ de 20 21. _____________________________________________ Carim bo e Assinatura Responsável pela Empresa Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br A N E X O III DECLARAÇÃO DE RE CUSA AO DIREITO DE INTERPOR RECURSO NA FASE DE HABILITAÇÃO A Empresa _____________________ ___ ______ por seu representante legal, ciente do prazo recursal de 05 (cinco ) d ias, relativo à fase de habilitação, declara recusá -lo,caso declarada habilita da , par a os fins deste procedimento licitatório. Brochier /RS, _____, de ________________ de 20 21. _____________________________________________ Carimbo e Assinatura Responsável pela Empresa ANEX O I V DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES NOS QUADRO SFUNCI ONAIS A Empresa ______________________ __________ _______________, por seu representante legal, sob as penas da lei e para fins desta Licitação, declara que não possui em seu Quadro Funcional, men ores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perig os o ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, nos termos previstos no artigo 7 º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Brochier /RS, _____de _______________ de 2 021. ______________________________________________ Ca rimbo e Assinatura Responsável pela Empresa Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br ANEXO V MINUTA DE CONTRATO CONTRATO Nº .........../20 21 VINCULADO À LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 0 2/20 21. (Processo 090 /20 21) Con trato que celebram o Município de BROCHIER/RS, e ..... ....... ...................................., para execução de obra de Pavimentação Asfáltica . O MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS , pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Guilherme Hartm ann , nº 260, inscrito no CNPJ sob nº 91.693.309/0001 -60, ne ste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. <..............> , brasileiro, casado, CPF nº <........> e RG nº <..........> , aqui denominado abreviadamente neste instrumento o CONTRATANTE , e de o utr o lado a Empresa ................., pessoa jurídica de direit o privado, inscrita no CNPJ sob nº .................., com sede na Rua ...., nº .., bairro ......., em ......./....., representada neste ato pelo Sr. ..............., CPF nº ........... e RG n º . .........., aqui denominado abreviadamente a CONTRATAD A,por este instrumento, na melhor forma de direito e nos termos do Processo de Licitação nº 090 /20 21,na modalidade Concorrência nº 0 2/20 21, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho d e 1 993 e alterações posteriores, tem por justo e contratado o que segue: CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 1.1 Constitui objeto do presente instrumento, a execução pel acontratad aao contratante da mão -de -obra , incluindo o fornecimento dos materiais necessários p ara a execução dasegunda parte da pavimentação asfáltica da Rua Pedro Kolling ?trecho 02 ,com 120 ,00 m de extensão, 9,50m de largura de pista e 2,00m de largura de passeio em ambos os lado sda pista .A área total de pavimentação é de 1.14 0,00m² ,consideradas as condições gerais do Memorial Descritivo e respectivas Espe cificações Técnicas dos Projetos de Engenharia, que será custeada com recursos obtidos através do Contrato de Repasse M DR nº 902752/2020 - Operação 1071947 -08 ,em regime de empreitada po r preço glo bal. CLÁUSUL A SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO 2.1 O objeto des te co ntrato, reger -se -á pelas condições constantes no Processo de Licitação nº 090 /20 21,no Edital de Concorrência nº02/20 21 e seus anexos , e pela Lei Federal n º8.666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações po steriores. CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃ O CON TRATUAL 3.1 A obra será executada diretamente pela CONTRATADA , não sendo permitida a subcontratação , sob pena de rescisão do contrato, na forma de execução indireta, em regime de e mpreitada p or preço global, co nforme descrito na cláusula primeira. 3.2 O c ontrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo as mesmas pelas conseq uências de sua inexecução total ou parcial. CLÁUSULA QU ARTA: DOS P RAZOS 4.1 As obras deverão ser iniciad as em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, de acordo com a emissão do respectivo Termo de Início de Obra, tendo como condição a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica ? ART, de e xecução da obra, e a matrícula da obra no INSS. Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br 4.2 O prazo para a exec ução da obra , na forma do item constante no objeto deste contrato, é de 60 (sessenta ) dias, contados da emissão da Ordem de Início de Obra, obedecendo o cronograma de execução f ísico -finan ceiro, integrante do projet otécnico de engenharia anexo ao Processo de Licitação nº 090 /20 21,Concorrência nº 0 2/20 21. 4.3 O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado, motivadamente ,e requerido antes do seu respectivo vencimento. CLÁUSULA Q UINTA: DO PREÇO 5.1 O preço para o presente ajuste é de R$ ........ ( ), constante da proposta vencedora da licitação, sendo R$ .......... ( ) referente ao total dos materiais e R$ ......... ( ) referente ao total de mão de obra, aceito pela CO NTRATADA , n a forma do objeto dest e contrato , entendido este como preço justo e s ufici ente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico -financeiro. CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 6.1 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea ?d? , da Lei nº8.666/93, poderá ser concedido reequ ilíbr io econômico -financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual, na forma da planilha de custos. CLÁUSULA SÉTIMA ?DA FORMA DE PAGAMENTO 7.1 O pagamento do objeto d este contrato fica condicionado à liberação dos recursos pelo agente financeiro (CAIXA), e será efetuado em até 15 (quinze ) dias após a liberação do recurso pela Caixa Econômic a Federal c orrespondente às respe ctivas etapas, conforme o cronograma físico fin ancei ro de cada item, mediante apresentação da Nota Fiscal, da GPS mensal, GFIP, comprovante de abertura de matrícula no INSS referente a respectiva obra, e laudo de vistoria e medição do Engenheiro Civil resp onsável pela fiscalização . 7.2 A Nota Fiscal emiti da pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação no número do Contrato de Repasse M DR nº 902752/2020 -Operação 1071947 - 08 -PROGRA MA DE AÇÕES RELATIVAS AO DESENVILVIMENTO REGION AL, TERRITORIA L E URBANO ,bem como o número daCo ncorrência , da Nota de Empenho e do presente contrato firmado com a empresa vencedora do certame, além dos dados bancários completos para fins de depósito. 7.3 Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a pa rti r da sua reapresentação. 7.4 Serão processadas as retenções fiscais e previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regulamenta a matéria. 7.5 Ocorrendo atraso no pagamento, o s valores serão corrig idos monetariament e pelo INPC/IBGE do perí od o, ou outro índice que vier a substitui -lo, e a administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. CLÁUSULA OITAVA ?DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 8.1 As despesas decorrentes da execução da o bra objeto do pres ente contrato correrão p or co nta das seguintes dotações orçamentárias: 05.01.15 .451 .0058 .1805 -3.4.4.90. 51 ?Obras e Instalações ?114 977 . 05.01.15 .451 .0058 .1520 -3.4.4.90. 51 ?Obras e Instalações ?114 976 . CLÁUSULA NONA ?DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 9.1 Do s Direitos: 9.1.1 Da CON TR ATA NTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br 9.1.2 Da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados; 9.2 Das Obrigações: 9.2.1 Da CONTRATANTE: 9.2.1.1 Efetuar o p agamento ajustado ,após a liberação do Set or de Engenharia ; 9.2.1.2 Dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; e 9.2.1.3 Fiscalizar a execução deste contrato conforme disposto no art. 67, da Lei Federal 8.666/93. 9.2.2 Da CON TRATADA: 9.2.2.1 prestar os serviços na fo rm a a justada; 9.2.2.2 atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato; 9.2.2.3 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as cond ições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 9.2.2.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 9.2.2.5 ap resen tar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhist as, previdenciário s, tributários, fiscais ecom erciais, bem como certidões negativas expedidas por Delegacia Regional do Trabalho -DRT; 9.2.2.6 cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus e mpregados a trabal har com equipamentos ind ividu ais adequados; 9.2.2.7 apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato; 9.2.2.8 responsabilizar -se pela participação efetiva do(s) profissional(ais) responsável(eis) indicado(s) no pro cesso licitatório, duran te toda a execução das obras e/ou serviços do objeto deste contrato; 9.2.2.9 submeter à apreciação da contratante a substituição do(s) profissional(ais) indicado(s), referido no subitem anterior, qualificando -o(s) nos termos do Edi tal de Concorrência 02/2021; 9.2.2.10 sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; 9.2.2.11 manter durante toda a execução do contrato, no escritório destinado à administraçã o da obra, uma via dos projetos e demais e lemen tos técnicos para utilização pela fiscalização do Contratante. 9.2.2.12 Arcar com as responsabilidades por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados, quando em serviço, bem como qu aisquer danos ou p rejuízos que venham dolo sa ou culposamente porventura ser causados a terceiros e ao Município. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS GARANTIAS 10.1 Da Obra: 10.1.1 O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos consoante ao que dispõe o art. 618 d o Novo Código Civi l Brasileiro, quanto a v ícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrente disso. CLÁUSULA DÉCIMA -PRIMEIRA -DAS CONTRATAÇÕES 11.1 Todas as contratações de pessoal feitas pela CONTRATAD A serão regidas pe la CLT, não se estabelec en do qualquer relação entre a CONTRATAD A e a CONTRATANTE . Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br CLÁUSULA DÉCIMA -SEGUNDA ?DO RECEBIMENTO DO OBJETO 12.1 O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do Edital, da proposta e deste instrumento , será recebido: 12.1. 1 Pr ovisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 15 dias ; e 12.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridad e competente, medi ante termo circunstanc iado ,assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria de até 90 dias , que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, mediante análise laboratorial do material empregado. CLÁUSULA DÉCIMA -TERCEIRA -DA RESCISÃO CONTRATUA L 13 .1 Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, Lei Federal n° 8.666/93. 13.2 A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, be m como na assunção do obje to do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. CLÁUSULA DÉCIMA -QUARTA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, pr evistas no artigo 77 da Lei Federal n º8.666 /93. 14.2 A inexecução total ou parcial do Contrato ensej a a sua rescisão, com as consequ ências contratuais e as previstas em Lei. 14.3 Além dos motivos previstos no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, constituem motivos para resci são do Contrato: a) O não cumprimento de cláusulas contratuais; b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais; c) A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil da empresa licitante ou de s eus sócios diretor es; d) A dissolução d a so ciedade ou falecimento do contratado; e) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da contratante, prejudique a execução do contrato; f) O protesto de títulos ou a emissão de cheque s sem suficiente provi são, que caracterizam a insolvência da Contratada; g) Razões de interesse do serviço público. CLÁUSULA DÉCIMA -QUINTA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 15.1 A empresa contratada estará sujeita ao pagamento de multa de 0 ,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 15.2 Nas demais caus as de rescisão do contrato, a empresa co ntra tada será penalizada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que também incidirá em caso de infringência das demais cláusulas insertas no contrato a ser celebrado com a empresa vencedora . 15.3 Pela inexec ução total ou parcial do C ontrato, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: a) Advertência (com prazo de 05 dias para regularizar); bMulta, na forma prevista nos itens anteriores do E dital; c) Suspens ão temporária de parti cipa rem licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade promotora da licitação, pelo prazo de 01 (um) ano; Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE BROCHIER CNPJ: 91.693.309 /0001 -60 Rua Guilh erme Hartmann, nº 260 ?Ce ntro ?CEP: 95790 -000 Fone: (51) 3697 -1212 -Fax: 3697 -1218 -E-mail: licitacoes @brochier .rs.gov .br d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos. CLÁUSULA DÉCIMA -SEXT A -DA FISCALIZAÇÃO 16.1 A responsabilidade pela fiscalização da referida obra será do Engº Civil José Laerce Morales Cezar, CREA/RS 89571 -D. CLÁUSULA DÉCIMA -SÉTIMA -DO FORO . 17.1 Para dirimir quaisquer dúvidas eme rgentes do present e Contrato, elegem as part es de comum acordo, o Foro da Comarca de Montenegro/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E por estarem assim acordados, declaram aceitar todas as disposições estabel ecidas no presente Instrumento, comprome tend o-se em bem e fielmente cumpri -las, pelo que assinam o presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que o mesmo passe a produzir seus efeitos jurídicos e legai s. Brochier/RS, . ....... de ........... .... ........ de 20 21. ________________________________ C O N T R A T A N T E MUNICÍPIO DE BROCHIER <....> Prefeito Municipal _________________________________ C O N T R A T A D O <....> <....> Sócio Administra dor Testemunhas: 1: ____________ ____ __________________ 2: __________________________________ Este contrato foi examinado e apr ovado por esta Assessoria Jurídica. Em: ______/________/___________. DAIANA CAROLLO OAB/RS 88.457 OBRA: P avimentação A sfáltica da Rua Pedro Kolling ? Trecho 02 MEMORIAL DESCRI TI V O Junho de 2021 Disposições Preliminares O presente Memorial Descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e serviços a serem executado s na pavimentação asfáltica da Rua Pedro Kolling ? Trecho 02 ,com 120 ,00 m de extensão, 9,50m de largura de pista e 2,00m de largura de passeio em ambos os lado sda pista .A área total de pavimentação é de 1. 14 0,00m². A mão -de -obra a ser empregada na obra d everá ser composta de operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Com isto espera -se obter a melhor execução e o melhor acabamento em todos os serviços, que só serão aceitos nestas condições. Os critérios de aceitabilidade ou não da obra serão os mesmos adotados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem ? DAER/RS, uma vez que o ensaio será realizado por uma equipe de profissionais capacitados, designados pela fiscalização da obra. 1. Serviços Preliminares Inicialmente será feita a m obilização dos equipamentos até a referida obra. Após isso será adquirida e instalada a placa da obra. Logo após, a Empresa executora da obra, através de sua equipe de topografia, irá fazer a locação da obra para execução dos serviços conforme projeto. Pos teriormente, deverá ser executada a limpeza meca nizada do terreno com remoção da camada vegetal . 2. Movimentação de Terra Terminados os serviços de limpeza , serão executados os serviços de corte, remoção , reaterro e aterro de greide, conforme seções transver sais de projeto. Dentre os serviços de escavação teremos materiais de 1ª 2ª e 3ª categoria, posteriormente transportado se espalhado sem bota -fora indicado pelo Municipio . Uma parte do leito natural da estrada possui material de baixa capacidade , neste cas o será necessária a remoção de material inadequado , que posteriormente será transportado e espalhado para bota -fora indicado pelo Municipio. Após a remoção, este material será substituido por rachão , sofrendo a devida compactação . O a terro de greide deverá ser realizado com material de jazida , sofrendo a devida compactação .Volumes calculados conforme seções transversais fornecidas em projeto , planilha de volumes e memória de cálculo . Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de materiais qu e tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 4%, com energia do AASHTO T -99 (Proctor Normal). 3. Pavimentação Após os serviços de movimentação de terra serem concluídos, a empresa contratada executará a regularização e compactação do sub -leito . Após a conformação da pista no seu greide final será executada uma camada de sub -base rachão, com espessura de 15cm, compactado. Na sequ ência será executada uma camada de Base de Brita Graduadade com CBR 40%, espessura de 15cm, compactada. A Base de Brita Graduada consiste numa composição de britas de diversas granulometrias, dosadas conforme projeto e misturadas em usina específica a qual deverá receber água para melhorar a coesão. A brita deverá ser espalhada por motoniveladora de acordo com a espessura do projeto. Posteriormente a mistura deverá ser compactada por rolo liso de alta energia. Durante a compactação a mistura deverá ser novamente molhada para permitir a máxima compactação. A mistura deverá ser transportada até a obra por caminhõ es basculantes. Após a execução da base de brita graduada, será executado o meio -fio de concreto pré -moldado, com dimensões de 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). Posteriormente deverá ser executada a caiação do meio -fio , com cal pintura a base de água. Para realização da imprimação toda pista deverá ser varrida com vassoura mecânica ou manual. O material a ser utilizado deverá ser derivado de petróleo (CM -30). Para ser aplicado a pista deverá estar seca, sendo a taxa de aplicação entre 1,00 a 1,60 l/m². Após a aplicação que deverá ser feita por um caminhão espargidor, a pista deverá ser interditada por 72 horas. Antes do lançamento da camada de Concreto Betuminoso à Quente (CBUQ), a pista deverá ser varrida novamente e ex ecutada a pintura de ligação utilizando material derivado de petróleo (RR -2C), sendo a taxa de aplicação entre 0,50 a 0,80 l/m². Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), d ensidade 2,5ton/m³, camada com 5 cm, compactado. A mistura deverá ser dosada indiv idualmente em silos próprios, transportada por um secador, onde toda umidade natural deverá ser retirada. Posteriormente, o produto deverá ser misturado com um derivado de petróleo (CAP ? 50/70), na proporção estipulada por proje to. O produto deverá sair d a usina numa temperatura entre 150° a 170°C. Antes de iniciar o serviço de concretagem (CBUQ), a empresa deve estar com todos os equipamentos necessários e em pleno funcionamento no local, caso contrário não será dada ordem de inicio do referido serviço. Para o transporte dos materiais de pavimentação, foi determinada a DMT de 53Km, resultado da média das distâncias das usinas mais próximas ao Municipio de Brochier/RS (Triunfo=34km; Estrela=73km; Garibaldi=52km). 4. Drenagem de águas pluviais Os tubos deverão ser assentados sobre camada de argila fofa com espessura de 15,00 cm que será espalhada previamente no fundo da vala para dar perfeito assentamento. Os tubos, tipo macho e fêmea, deverão ser colocados, nivelados e rejuntados individualmente. Os tubos deve rão ter bitola e ser do tipo de acordo com o especificado no projeto ou conforme a necessidade local. Os tubos deverão ser do tipo PS -2 e PA -1 e satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. O recobrimento dos tubos deverá ser feito com aterro compactado, tendo no mínimo 0, 6 0 m de espessura. Toda tubulação deverá ser executada com inclinação mínima de 1%. Os poços de visita deverão ser executados em alvenaria de tijolos maciços, blocos de concreto ou pedras grês, sendo as segu intes dimensões: 0,70 x 0,70 m, medidas internas , para DN 0,4m ,1,00 x 1 ,00 m, medidas internas , para DN 0,6m e 1,30 x 1,30m, medidas internas, para DN 0,80m. As bocas -de -lobo deverão ter abertura para captação de água com 0,70 x 0,40 m, medidas internas e profundidade de 0,20 m. Na parte superior deverão ser fechadas com grade de ferro bitola 25,0 mm espaçadas de 5,00 cm e laje de concreto pré -moldada. As bocas -de -lobo serão executadas em alvenaria de tijolos maciços, blocos de concreto ou pedras grês, re juntados com argamassa de cimento e areia. O fundo das caixas e bocas de lobo deverá ser executado com contrapiso de concreto . 5. Acessibilidade As calçadas de passeio serão executadas conforme projeto de acessibilidade em anex o, com brita n° 1 (5cm) e concr eto não estrutural ( 8cm ).Além disso, deverá ser executado piso tátil direcional em toda a sua extensão e piso tátil de alerta próximo aos rebaixos de meio -fio, que deverão ser executados em locais determinados em projeto, conforme detalhamento apresentado no projeto de acessibilidade. 6. Sinalização Viária No eixo, será executada 1 (uma) linha contínua na cor amarelo -ambar, com 12 cm de largura, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT, e especificação DAER ES -OC - 03/91. No s rebaixos de meio -fio deverão ser executadas faixas de segurança com extensão de 4,00m, largura de 0,40m e espaçamento de 0,40m . Antes das faixas de segurança deverão ser executadas faixa s de retenção com largura de 0,40 m. A tinta para a Sinalização Horizontal deverá ser do tipo plástico a frio retro -refletiva à base de resinas acrílicas ou vinílicas, aplicadas por ''spray'' por meio de máquinas apropriadas. A sinalização vertical deverá ser executada conforme planta de sinalização. A chapa a ser utilizada para as placas deverá ser a preta, fina a frio ou a zincada , espessura nº 16, tratada com Primer e pintada com esmalte sintético nas cores padrão. A refletorização dos sinais será feita com película refletiva preferencialmente de alta intensidade. Os suportes de sustentação deverão ser de aço ga lvanizado, com diâmetro de 2? e parede 2mm. Para a fixação dos sinais aos postes, serão empregados parafusos do tipo francês, zincados. O tamanho das placas deverá ser o seguinte: -Placa R19 -40KM/H -D=50CM ; -Placa A32b -L=50CM; Brochier ,07 de junho de 20 21 . ____________________________________ José Laerce Morales Cezar Engenheiro Civil ? CREA/ RS 089571 -D _________________________________ Clauro Josir de Carvalho Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER ORÇAMENTO DE SERVIÇOS Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling A partir do Pavimento Existente Área: 1.140,00 m² Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 SINAPI INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (1,20m x 2,40m) 2,88 m² 200,00 186,88 46,72 233,60 538,21 134,56 672,77 1.2 COMPOSIÇÃO CP1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 und 5.798,91 5.663,91 1.415,98 7.079,89 5.663,91 1.415,98 7.079,89 1.3 COMPOSIÇÃO CP2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00 % 6.867,73 6.707,85 1.676,96 8.384,81 6.707,85 1.676,96 8.384,81 1.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 480,00 m² 0,30 0,30 0,07 0,37 144,00 33,60 177,60 TOTAL DO SUB-ITEM 6,22% 13.053,97 3.261,10 16.315,07 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.1 ESCAVAÇÃO DE GREIDE 2.1.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 101206 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA ETRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 226,93 m³ 7,64 7,46 1,87 9,33 1.692,90 424,36 2.117,26 2.1.2 COMPOSIÇÃO CP3 ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2A CAT. C/ESCAVADEIRA HIDRAULICA 4,55 m³ 18,50 18,07 4,52 22,59 82,14 20,55 102,69 2.1.3 DAER COMPOSIÇÃO 7250 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA 2,13 m³ 140,59 137,32 34,33 171,65 292,38 73,09 365,47 2.1.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 303,89 m³ 1,00 0,98 0,24 1,22 297,81 72,94 370,75 2.1.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 93590 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA 1.519,43 m³xkm 0,57 5,00 0,56 0,14 0,70 850,88 212,72 1.063,60 2.2 REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS/REFORÇO DO SUBLEITO 2.2.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 101206 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA ETRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 165,60 m³ 7,64 7,46 1,87 9,33 1.235,38 309,67 1.545,05 2.2.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 215,28 m³ 1,00 0,98 0,24 1,22 210,97 51,67 262,64 2.2.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 93589 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA 1.076,40 m³xkm 0,57 5,00 0,56 0,14 0,70 602,78 150,70 753,48 2.2.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 96399 REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM RACHÃO ENCHIMENTO BRITA ECAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 165,60 m³ 61,42 59,99 15,00 74,99 9.934,34 2.484,00 12.418,34 2.2.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 93590 TRANSPORTE DO RACHÃO 8.776,80 m³xkm 0,57 53,00 0,56 0,14 0,70 4.915,01 1.228,75 6.143,76 2.3 ATERRO DE GREIDE 2.3.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 94304 ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA (EMPRESTIMO), INCLUSIVECOMPACTAÇÃO 12,98 m³ 27,27 26,63 6,66 33,29 345,69 86,46 432,15 2.3.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA"DMT") 84,38 m³xkm 0,57 5,00 0,56 0,14 0,70 47,25 11,82 59,07 2.4 REATERRO DE PASSEIO 2.4.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 94304 ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA (EMPRESTIMO), INCLUSIVECOMPACTAÇÃO 163,20 m³ 27,27 26,63 6,66 33,29 4.346,02 1.086,91 5.432,93 2.4.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA"DMT") 1.060,80 m³xkm 0,57 5,00 0,56 0,14 0,70 594,05 148,51 742,56 DATA Preços totais com BDI (R$) Item Origem Preço Descrição Junho de 2021 Extensão: 120,00 m Quant. Custo sem BDI DMT (km) Und Preços unitários com BDI Largura: 9,50 m Reentrâncias: 0,00 m² PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER ORÇAMENTO DE SERVIÇOS Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling A partir do Pavimento Existente Área: 1.140,00 m² Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total DATA Preços totais com BDI (R$) Item Origem Preço Descrição Junho de 2021 Extensão: 120,00 m Quant. Custo sem BDI DMT (km) Und Preços unitários com BDI Largura: 9,50 m Reentrâncias: 0,00 m² TOTAL DO SUB-ITEM 12,14% 25.447,60 6.362,15 31.809,75 3 PAVIMENTAÇÃO 3.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 1.296,00 m² 1,60 1,56 0,39 1,95 2.021,76 505,44 2.527,20 3.2 COMPOSIÇÃO CP8 SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVECOMPACTAÇÃO - E= 15CM 190,44 m³ 69,98 68,35 17,09 85,44 13.016,57 3.254,62 16.271,19 3.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 96396 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM 182,34 m³ 90,03 87,94 21,98 109,92 16.034,98 4.007,83 20.042,81 3.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 93590 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS 19.757,34 m³xkm 0,57 53,00 0,56 0,14 0,70 11.064,11 2.766,03 13.830,14 3.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 96401 IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30 1.188,00 m² 6,47 6,32 1,58 7,90 7.508,16 1.877,04 9.385,20 3.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 96402 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 1.140,00 m² 1,89 1,85 0,46 2,31 2.109,00 524,40 2.633,40 3.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 93177 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE20.000 L 1.012,66 Tonxkm 1,80 95,00 1,76 0,44 2,20 1.782,28 445,57 2.227,85 3.8 SINAPI COMPOSIÇÃO 95995 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVETRANSPORTE) - E= 5cm 57,00 m³ 1.230,87 1.202,22 300,55 1.502,77 68.526,54 17.131,35 85.657,89 3.9 SINAPI COMPOSIÇÃO 93590 TRANSPORTE DO CBUQ 3.021,00 m³ 0,57 53,00 0,56 0,14 0,70 1.691,76 422,94 2.114,70 3.10 SINAPI COMPOSIÇÃO 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM 240,00 m 38,93 38,02 9,51 47,53 9.124,80 2.282,40 11.407,20 3.11 SINAPI COMPOSIÇÃO 83693 CAIACAO EM MEIO FIO 60,00 m² 3,69 3,61 0,90 4,51 216,60 54,00 270,60 TOTAL DO SUB-ITEM 63,48% 133.096,56 33.271,62 166.368,18 4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1A CATEGORIA 6,12 m³ 8,03 7,84 1,96 9,80 47,98 12,00 59,98 4.2 COMPOSIÇÃO CP3 ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2A CAT. C/ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0,00 m³ 18,50 18,07 4,52 22,59 0,00 0,00 0,00 4.3 DAER COMPOSIÇÃO 7250 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA 0,00 m³ 140,59 137,32 34,33 171,65 0,00 0,00 0,00 4.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 93590 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA 9,81 m³xkm 0,57 5,00 0,56 0,14 0,70 5,49 1,38 6,87 4.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 1,96 m³ 1,00 0,98 0,24 1,22 1,92 0,47 2,39 4.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 93360 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO 4,61 m³ 15,78 15,42 3,85 19,27 71,09 17,74 88,83 4.7 SINAPI INSUMO 7790 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS 2,00 m 37,62 35,15 8,79 43,94 70,30 17,58 87,88 4.8 SINAPI COMPOSIÇÃO 92808 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 300MM 2,00 m 30,66 29,94 7,49 37,43 59,88 14,98 74,86 4.9 SINAPI INSUMO 7763 TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 3,00 m 215,14 201,02 50,26 251,28 603,06 150,78 753,84 4.10 SINAPI COMPOSIÇÃO 92813 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 800MM 3,00 m 77,06 75,26 18,82 94,08 225,78 56,46 282,24 4.11 SINAPI COMPOSIÇÃO 73856/003 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 0,80M 1,00 und 1.794,22 1.752,45 438,11 2.190,56 1.752,45 438,11 2.190,56 4.12 SINAPI COMPOSIÇÃO CP14 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M C/ 1,00 M DE ALTURA 2,00 und 2.422,62 2.366,22 591,56 2.957,78 4.732,44 1.183,12 5.915,56 4.13 SINAPI COMPOSIÇÃO CP16 BOCA DE LOBO 70X40X30CM (DIMENSÕES INTERNAS) COM GRELHA AÇOVERGALHÃO 25MM 2,00 und 528,35 516,05 129,01 645,06 1.032,10 258,02 1.290,12 TOTAL DO SUB-ITEM 4,10% 8.602,49 2.150,64 10.753,13 5 PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER ORÇAMENTO DE SERVIÇOS Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling A partir do Pavimento Existente Área: 1.140,00 m² Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total DATA Preços totais com BDI (R$) Item Origem Preço Descrição Junho de 2021 Extensão: 120,00 m Quant. Custo sem BDI DMT (km) Und Preços unitários com BDI Largura: 9,50 m Reentrâncias: 0,00 m² 5.1 COMPOSIÇÃO CP6 CALÇADA/PASSEIO EM CONCRETO (BRITA 5CM + CONCRETO 8CM) - INCLUSIVEREBAIXOS DE MEIO-FIO 480,00 m² 49,09 47,94 11,99 59,93 23.011,20 5.755,20 28.766,40 5.2 COMPOSIÇÃO CP7 SINALIZAÇÃO TÁTIL EM CONCRETO 25x25x2,5cm 60,00 m² 62,55 61,10 15,27 76,37 3.666,00 916,20 4.582,20 TOTAL DO SUB-ITEM 12,72% 26.677,20 6.671,40 33.348,60 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6.1 DNIT COMPOSIÇÃO 5213401 SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA 14,40 m² 24,71 24,14 6,03 30,17 347,62 86,83 434,45 6.2 DNIT COMPOSIÇÃO 5213405 SINALIZACAO HORIZONTAL ESPECIAL 22,80 m² 36,31 35,46 8,87 44,33 808,49 202,23 1.010,72 6.3 DNIT COMPOSIÇÃO 5213444 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇOR1=0,248M 0,00 und 156,55 152,90 38,23 191,13 0,00 0,00 0,00 6.4 DNIT COMPOSIÇÃO 5213855 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 0,00 und 242,06 236,42 59,11 295,53 0,00 0,00 0,00 6.5 DNIT COMPOSIÇÃO 5213440 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 2,00 und 150,84 147,33 36,83 184,16 294,66 73,66 368,32 6.6 DNIT COMPOSIÇÃO 5213851 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 2,00 und 225,66 220,41 55,10 275,51 440,82 110,20 551,02 6.7 DNIT COMPOSIÇÃO 5213464 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO L=0,50M 2,00 und 181,81 177,58 44,39 221,97 355,16 88,78 443,94 6.8 DNIT COMPOSIÇÃO 5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 2,00 und 282,92 276,34 69,08 345,42 552,68 138,16 690,84 6.9 SINAPI INSUMO 13521 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM 0,00 und 66,00 61,67 15,42 77,09 0,00 0,00 0,00 6.10 DNIT COMPOSIÇÃO 5213851 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA LOGRADURO 0,00 und 225,66 220,41 55,10 275,51 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO SUB-ITEM 1,34% 2.799,43 699,86 3.499,29 TOTAL DO ORÇAMENTO 100,00% 209.677,25 52.416,77 262.094,02 Tabelas de referência utilizadas: SINAPI 01/2021 SICRO 07/2020 DAER 05/2019 Responsável técnico: CREA: BDI APLICADO = 22,09% BDI DIFERENCIADO PARA INSUMOS = 16,80% Brochier, 07 de junho de 2021. PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER MEMORIA DE CALCULO Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling 1.1 PLACA DE OBRA (1,20m x 2,40m) 2,88 m² Largura: 1,20m x Altura: 2,40m (Padrão) 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 und Conforme Composição 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00 % Conforme cronograma físico-financeiro 1.4 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 480,00 m² 120,00m Extensão do Trecho x 2,00m Largura de Limpeza x 2 Lados da pista 2.1.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 226,93 m³ Planilha de Volumes 2.1.2 ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2A CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA 4,55 m³ Planilha de Volumes 2.1.3 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA 2,13 m³ Planilha de Volumes 2.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 303,89 m³ 226,93m³ Volume de material removido x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria + 4,55m³ Volume de material removido x 1,25 Empolamento material de 2ª categoria + 2,13m³ Volume de material removido x 1,50 Empolamento material de 3ª categoria 2.1.5 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA 1.519,43 m³xkm 226,93m³ Volume de material removido x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria + 4,55m³ Volume de material removido x 1,25 Empolamento material de 2ª categoria + 2,13m³ Volume de material removido x 1,50 Empolamento material de 3ª categoria x 5,00Km DMT Bota-fora 2.2.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 165,60 m³ 120,00m Extensão do Trecho x 2,30m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista 2.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 215,28 m³ 244,26m³ Volume de escavação x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria 2.2.3 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA 1.076,40 m³xkm 244,26m³ Volume de escavação x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria x 5,00Km DMT Bota-fora 2.2.4 REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 165,60 m³ 120,00m Extensão do Trecho x 2,30m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista 2.2.5 TRANSPORTE DO RACHÃO 8.776,80 m³xkm 120,00m Extensão do Trecho x 2,30m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista x 53,00Km DMT Britagem 2.3.1 ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA (EMPRESTIMO), INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 12,98 m³ Planilha de Volumes 2.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") 84,38 m³xkm 12,98m³ Volume de aterro x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria x 5,00Km DMT Jazida 2.4.1 ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA (EMPRESTIMO), INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 163,20 m³ (0,12m Espelho do meio-fio + 0,15m Espessura do rachão + 0,15m Espessura da base + 0,05 Espessura do CBUQ - 0,08m Espessura da calçada de passeio - 0,05m Espessura da Brita) x 480,00m² Área total de passeio 2.4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") 1.060,80 m³xkm 163,20m³ Volume de aterro de passeiro x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria x 5,00Km DMT Jazida 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 1.296,00 m² 120,00m Extensão do trecho x 10,80m Largura de regularização 3.2 SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM 190,44 m³ 120,00m Extensão do trecho x 10,58m Largura média de rachão x 0,15m Espessura de rachão 3.3 BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM 182,34 m³ 120,00m Extensão do trecho x 10,13m Largura média de base de brita graduada x 0,15m Espessura de rachão 3.4 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS 19.757,34 m³xkm 190,44m³ Volume de Rachão + 182,34m³ Volume de Base de brita graduada x 53,00Km DMT Britagem 3.5 IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30 1.188,00 m² 120,00m Extensão do trecho x 9,90m Largura de imprimação 3.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 1.140,00 m² 1.080,00m² Área total de pavimentação 3.7 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20.000 L 1.012,66 Tonxkm (1.188,00m² Imprimação x 1,20L/m² Taxa de aplicação / 1000) + (1.140,00m² x 0,60L/m² Taxa de aplicação / 1000) + 57,00m³ CBUQ x 2,50T/m³ Densidade do CBUQ x 6% Teor de CAP x 95,00Km DMT Refinaria Item Descrição Quant. Und PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER MEMORIA DE CALCULO Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling Item Descrição Quant. Und 3.8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE) - E= 5cm 57,00 m³ 120,00m Extensão do trecho x 9,50m Largura de pavimentação x 0,05m Espessura do CBUQ 3.9 TRANSPORTE DO CBUQ 3.021,00 m³ 57,00m³ Volume de CBUQ x 53,00Km DMT Usina 3.10 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM 240,00 m 120,00m Extensão do trecho x 2 Lados da pista 3.11 CAIACAO EM MEIO FIO 60,00 m² 120,00m Extensão do trecho x 0,25m (0,15m Parte frontal do meio fio + 0,10m Parte superior do meio fio) x 2 Lados da pista 4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1A CATEGORIA 6,12 m³ 3,00m Tubo DN 800mm x 1,70m Largura de Escavação x 1,20m Profundidade de escavação (0,80m Tubo + 0,40m Cobrimento) 4.2 ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2A CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0,00 m³ - 4.3 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA 0,00 m³ - 4.4 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA 9,81 m³xkm 3,00m Tubo DN 800mm x 0,503m Área da seção transversal do Tubo DN 400mm x 1,3 Empolamento material de 1ª categoria x 5,00Km DMT Bota-Fora 4.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 1,96 m³ 3,00m Tubo DN 800mm x 0,503m Área da seção transversal do Tubo DN 400mm x 1,3 Empolamento material de 1ª categoria 4.6 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO 4,61 m³ 6,12m³ Escavação do material - 1,96m³ Transporte Bota-Fora 4.7 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS 2,00 m 2,00m Ligação BL - PV 4.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 300MM 2,00 m 2,00m Ligação BL - PV 4.9 TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 3,00 m 3,00m Ligação PV - ALA 4.10 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 800MM 3,00 m 3,00m Ligação PV - ALA 4.11 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 0,80M 1,00 und Conforme memória de cálculo de drenagem 4.12 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M C/ 1,00 M DE ALTURA 2,00 und Conforme memória de cálculo de drenagem 4.13 BOCA DE LOBO 70X40X30CM (DIMENSÕES INTERNAS) COM GRELHA AÇO VERGALHÃO 25MM 2,00 und Conforme memória de cálculo de drenagem 5.1 CALÇADA/PASSEIO EM CONCRETO (BRITA 5CM + CONCRETO 8CM) - INCLUSIVE REBAIXOS DE MEIO-FIO 480,00 m² 120,00m Extensão do trecho x 2,00m Largura do calçamento x 2 Lados da pista 5.2 SINALIZAÇÃO TÁTIL EM CONCRETO 25x25x2,5cm 60,00 m² ((480,00m² Área de passeio / 4,00m Largura de passeio dos dois lados da pista) x 0,25m Largura do ladrilho)* 2 Lados da pista 6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA 14,40 m² 120,00m Extensão do trecho x 0,12m Largura de pintura da faixa do eixo da pista 6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL ESPECIAL 22,80 m² 1 Faixa de pedestre x 4,00m Largura da faixa x 9,50m Comprimento da faixa x 0,50 (50% de pintura da área 40cm pintura - 40cm espaçamento) + 2 Faixa de retenção x 0,40m Largura da listra x 4,75 m Comprimento da faixa em cada sentido x 2 Sentidos de fluxo 6.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1=0,248M 0,00 und Conforme Planta de Sinalização 6.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 0,00 und Conforme Planta de Sinalização 6.5 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 2,00 und Conforme Planta de Sinalização 6.6 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 2,00 und Conforme Planta de Sinalização 6.7 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO L=0,50M 2,00 und Conforme Planta de Sinalização 6.8 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 2,00 und Conforme Planta de Sinalização PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER MEMORIA DE CALCULO Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling Item Descrição Quant. Und 6.9 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM 0,00 und - 6.10 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA LOGRADURO 0,00 und - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling ACUMUL 1º 2º TOTAL 16.315,07 11.910,00 4.405,07 16.315,07 % 73,00% 27,00% 100,00% 31.809,75 31.809,75 31.809,75 % 100,00% 100,00% 166.368,18 68.210,95 98.157,23 166.368,18 % 41,00% 59,00% 100,00% 10.753,13 10.753,13 10.753,13 % 100,00% 100,00% 33.348,60 33.348,60 33.348,60 % 100,00% 100,00% 3.499,29 3.499,29 3.499,29 % 100,00% 100,00% 262.094,02 122.683,83 139.410,19 46,81% 53,19% 122.683,83 262.094,02 262.094,02 46,81% 100,00% TOTAL ACUMULADO TOTAL MENSAL TOTAL 3 PAVIMENTAÇÃO 2 5 PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE 4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1 SERVIÇOS PRELIMINARES CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINAÇÃO Valor (R$) PRAZO EM MESES ITEM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS CP1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Unit. Total 1 SICRO E9018 Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - trator esteiras e retroescavadeira h 2,5000 280,16 700,39 2 SICRO E9018 Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo pneumático e rolo liso para asfalto h 2,5000 280,16 700,39 3 SICRO E9018 Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - motoniveladora h 2,5000 280,16 700,39 4 SICRO E9018 Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo corrugado e rolo liso para terraplenagem h 2,5000 280,16 700,39 5 SICRO E9018 Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - escavadeira hidr. h 2,5000 280,16 700,39 6 SICRO E9018 Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - vibroacabadora h 2,5000 280,16 700,39 8 SICRO E9509 Desloc. Equip. médio porte - caminhão espargidor h 2,5000 152,57 381,42 9 SICRO E9571 Desloc. Equip. médio porte - caminhão pipa h 2,5000 184,23 460,59 10 SICRO E9506 Desloc. Equip. médio porte - 2 caminhões basculantes 6m³ h 5,0000 107,59 537,95 11 SICRO E9687 Desloc. Equip. médio porte - caminhão carroceria h 2,5000 86,64 216,61 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5.798,91 CP2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Unit. Total Equipe Técnica da Obra 1 SINAPI 2707 Engenheiro Pleno (0,5 hora por dia útil) h 20,0000 102,10 2.042,00 2 SINAPI 4083 Encarregado Geral (2,0 hora por dia útil) h 80,0000 41,88 3.350,40 3 SINAPI 40943 Técnico em Segurança (0,50 hora por dia útil) h 20,0000 30,98 619,60 4 SINAPI 90781 Topógrafo h 4,0000 31,80 127,20 5 SINAPI 88253 Auxiliar de Topografia h 4,0000 13,69 54,76 Veículos de serviço 6 SICRO E9684 Camionete pick-up (1,0 hora por dia útil) h 10,0000 67,38 673,77 7 SICRO E9684 Camionete pick-up (IMPRODUTIVO) h 12,0000 35,00 420,01 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 6.867,73 CP3 - ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2A CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA Unit. Total 1 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210 17,11 0,36 2 SINAPI 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3 CHP 0,0168 128,79 2,16 3 SINAPI 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3 CHI 0,0042 56,74 0,24 4 SINAPI 89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO CHP 0,0736 198,72 14,63 5 SINAPI 89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO CHI 0,0223 49,81 1,11 18,50 CP6 - CALÇADA/PASSEIO EM CONCRETO (BRITA 5CM + CONCRETO 8CM) - INCLUSIVE REBAIXOS DE MEIO-FIO Item Referência Seviços Und Quant Custo R$ Unit. Total 1 SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1354 20,50 2,78 Seviços Und Quant Custo R$ Item Referência Seviços Und Quant Custo R$ TOTAL DA COMPOSIÇÃO Item Referência Item Referência Seviços Und Custo R$ Quant OBS 1: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados, foi utilizado o item E9018 do Sicro (Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos com capacidade de 74 t - 324 kW OBS 2: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos de pequeno e médio porte, foi utilizado o item do Sicro respectivo de cada equipamento, visto que os mesmos não são transportados. Como estarão em deslocamento para a obra, o valor utilizado foi de CHP. OBS 3: o tempo de 3 horas por equipamento equivale ao tempo de ida (1:30h) e volta (1:30h). 2 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2217 20,71 4,59 3 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3570 17,11 6,11 4 SINAPI 1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15 COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) m³ 0,0832 320,00 26,62 5 SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0550 50,13 2,76 6 SINAPI 3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0,4500 13,85 6,23 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 49,09 CP7 - SINALIZAÇÃO TÁTIL EM CONCRETO 25x25x2,5cm Unit. Total 1 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2000 20,71 4,14 2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 17,11 5,13 3 SINAPI 36178 PISO TÁTIL 25 X 25 X 2,5CM m² 1,1000 48,44 53,28 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 62,55 CP8 - SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO Unit. Total 1 SINAPI 5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS CHP 0,0046 142,18 0,65 2 SINAPI 5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS CHI 0,0066 60,23 0,40 3 SINAPI 5932 MOTONIVELADORA CHP 0,0111 153,56 1,71 4 SINAPI 5934 MOTONIVELADORA CHI 0,0000 60,79 0,00 5 SINAPI 5684 ROLO COMPACTADOR LISO CHP 0,0037 98,38 0,36 6 SINAPI 5685 ROLO COMPACTADOR LISO CHI 0,0075 40,87 0,31 7 SINAPI 88843 TRATOR DE ESTEIRAS CHP 0,0038 141,28 0,54 8 SINAPI 88844 TRATOR DE ESTEIRAS CHI 0,0074 54,64 0,40 9 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 17,11 0,38 10 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0111 44,14 0,49 11 SINAPI 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO m3 0,9750 47,12 45,94 12 SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 m3 0,3750 50,13 18,80 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 69,98 CP 14- POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA DRENAGEM PLUVIAL DN 800 MM Unit. Total 3 COMPOSICAO 92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 12,1100 15,82 191,58 4 COMPOSICAO 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 3,3800 64,06 216,52 5 COMPOSICAO 94964 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,2600 358,20 93,13 6 COMPOSICAO 101621 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 3,8400 163,16 626,53 7 COMPOSICAO 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,2560 285,24 73,02 8 COMPOSICAO 89483 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 M2 10,2400 119,32 1.221,84 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.422,62 CP 16 - BOCA DE LOBO 70X40X30CM (DIMENSÕES INTERNAS) COM GRELHA AÇO VERGALHÃO 25MM Custo R$ Item Referência Quant Seviços Und Custo R$ Item Referência Seviços Und Quant Quant Custo R$ Item Referência Seviços Und Item Referência Seviços Und Quant Custo R$ Unit. Total 1 INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0609 55,00 3,35 2 INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 4,1065 0,65 2,67 3 INSUMO 1350 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM UN 0,0221 45,00 0,99 4 INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 14,3857 0,64 9,21 5 INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0208 50,40 1,05 6 INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0053 50,13 0,27 7 INSUMO 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,0507 20,85 1,06 8 INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 63,0000 0,56 35,28 9 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 20,71 31,07 10 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 17,11 51,33 11 INSUMO 43056 ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO KG 31,9800 9,97 318,84 12 COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 24,41 73,23 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 528,35 Item Referência Seviços Und Quant Tubos existentes (mm) Total (m) Qtd. 200 0 0 Diâmetro (mm) Largura (m) Altura (m) Área (m²) Área NominalTubo (m²) 300 0 0 400 1,42 1,32 1,8744 0,125663706 Quant. Tipo Quant. Tipo 400 0 0 600 1,66 1,61 2,6726 0,282743339 0+003,000 Travessia 800 13 800 - 2 PV 1 ALA 500 0 0 800 1,9 1,85 3,515 0,502654825 0+003,000 Ligação BL-PV 0 0 300 2 - - - - 600 0 0 1000 2,14 2,09 4,4726 0,785398163 0+003,000 Ligação PV-ALA 0 0 800 3 - - - - 700 0 0 1200 2,36 2,31 5,4516 1,130973355 800 13 1 900 0 0 1000 0 0 Diâmetro (mm) Qtd. 1100 0 0 800 1 1200 0 0 1000 0 TOTAL 13 1 1200 0 QUANTIDADE TOTAL (m) Dipositivo TOTAL (und) Remover 0 ALA 1 Implatar 5 PV 2 Diâmetro Novo (mm) ComprimentoNovo (m) DispositivoEntrada DispositivoSaída BOCAS PARA BUEIROSIMPLES TUBULAR DRENAGEM DIMENSÕES DOS TUBOS Estaca Elemento Existentes Novos Dispositivos Diâmetro (mm) ComprimentoExistente (m) Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling Área (m²) Vol. (m³) Área (m²) Vol. (m³) Área (m²) Vol. (m³) Área (m²) Vol. (m³) Área (m²) Vol. (m³) 0+000,00 4,047 0,000 0,000 4,047 0,000 2,990 20,440 0,417 0,834 19,189 0,000 0+005,98 2,789 0,139 0,279 2,371 0,000 7,011 22,029 1,225 2,574 18,229 2,517 0+020,00 0,353 0,035 0,088 0,229 0,359 9,278 6,235 0,475 1,115 4,645 3,386 0+038,56 0,319 0,016 0,032 0,271 0,006 0,723 0,699 0,012 0,023 0,665 0,029 0+040,00 0,648 0,000 0,000 0,648 0,034 10,000 22,570 0,000 0,000 22,570 3,460 0+060,00 1,609 0,000 0,000 1,609 0,312 10,000 43,830 0,000 0,000 43,830 3,280 0+080,00 2,774 0,000 0,000 2,774 0,016 4,309 26,358 0,000 0,000 26,358 0,172 0+088,62 3,343 0,000 0,000 3,343 0,024 5,691 35,825 0,000 0,000 35,825 0,137 0+100,00 2,952 0,000 0,000 2,952 0,000 10,000 55,620 0,000 0,000 55,620 0,000 0+120,00 2,610 0,000 0,000 2,610 0,000 Corte total (m³) 233,605 Corte 3ª cat. (m³) 2,129 Corte 2ª cat. (m³) 4,546 Corte 1ª cat. (m³) 226,930 Aterro (m³) 12,981 Total QUANTITATIVO DE VOLUMES Km Semi-Dist. (m) Corte total Corte 3ª cat. Corte 2ª cat. Corte 1ª cat. Aterro Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling Informações Projeto Larguras Pista 9,50 Lado direito 4,75 Lado esquerdo 4,75 Folga Base 0,40 Lado direito 0,20 Lado esquerdo 0,20 Folga Terraplenagem - Lado direito Lado esquerdo Calçada 4,00 Lado direito 2,00 Lado esquerdo 2,00 Espessuras Brita Rachão 0,15 Base 0,15 CBUQ 0,05 Larguras Terraplenagem 13,50 Lado direito 6,75 Lado esquerdo 6,75 Regularização 10,80 Rachão 10,58 Brita - Base 10,13 Imprimação 9,90 Pintura Ligação 9,50 CBUQ 9,50 SINAL CÓDIGO SUPORTES PLACAS DIÂMETRO (cm) LADO 1 (cm) LADO 2 (cm) ÁREA (m²) R-1 - 25 25 0 Largura (m): Total (m²): R-2 - 80 68,8 0 Eixo 1 0,12 13,2 R-3 50 50 50 0 Bordo 0 0,15 0 R-4a 50 50 50 0 R-4b 50 50 50 0 Cadencia: Total: R-7 50 50 50 0 Eixo 0 4 0 R-19 2 2 50 50 50 0,5 Bordo 0 8 0 ITEM CÓDIGO SUPORTES QUANT. DIÂMETRO (cm) LADO 1 (cm) LADO 2 (cm) ÁREA (m²) A-1a - 50 50 0 A-1b - 50 50 0 A-2a - 50 50 0 A-2b - 50 50 0 A-3a - 50 50 0 A-3b - 50 50 0 A-4a - 50 50 0 A-4b - 50 50 0 Curva acentuada em "S" à esquerda Curva acentuada em "S" à direita Curva acentuada a esquerda Curva acentuada a direita Curva a esquerda Curva a direita Pista sinuosa à esquerda Pista sinuosa à direita Proibido virar a direita Quantidade: Proibido Ultrapassar Velocidade máxima permitida (40km/h) 2. SINAIS DE ADVERTÊNCIA SERVIÇOS Sentido proibido Dê a preferência TACHAS: Proibido virar a esquerda Parada obrigatória Quantidade: SINALIZAÇÃO VERTICAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1. SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO Extensão: 110,00 m SERVIÇOS PINTURA: A-5a - 50 50 0 A-5b - 50 50 0 A-18 - 50 50 0 A-19 - 50 50 0 A-6 - 50 50 0 A-32a - 50 50 0 A-32b 2 2 - 50 50 0,5 A-7a - 50 50 0 A-7b - 50 50 0 ITEM CÓDIGO SUPORTES QUANT. DIÂMETRO (cm) LADO 1 (cm) LADO 2 (cm) ÁREA (m²) - - 50 60 0 - - 200 100 0 I-23 - 40 60 0 A-18 - 40 60 0 - - 45 25 0 0 0 4 1 Suportes (und.) Placas (m²) SERVIÇOS Delineadores de pontilhão Placa de Indicação Ponto de Parada Lombada Placa Logradouro (RUA) Cruzamento de vias Trânsito de pedestres Passagem sinalizada de pedestres Via lateral a esquerda Via lateral a direita 3.OUTRAS Curva em "S" à esquerda Curva em "S" à direita Saliência ou Lombada Depessão NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABAPREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO" digite o nome do Município Prefeitura Municipal de Empresa Tomador/Empresa: Prefeitura Municipal de Brochier Prefeitura Municipal de Município:Nº contrato: Objeto: Encargos :Data: Nome orçamentista: CREA nº CAU nº Nome do prefeitoCPF do prefeito Regime de execução: empreitada por preço global empreitada por preço unitário Alíquota ISSQN: 2,50 % 2 5 Base de cálculo ISSQN: 20,00 % Adotado MÍN MÁX AC 4,67 % 3,80 % 4,67 % 2a S+G 0,74 % 0,32 % 0,74 % 2b R 0,97 % 0,50 % 0,97 % 2c DF 1,21 % 1,02 % 1,21 % 2d L 8,69 % 6,64 % 8,69 % 2e I 4,15 % PIS 0,65 % COFINS 3,00 % ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 0,50 % CPRB (p/ desonerado) 0,00 % I 4,15 % MÍN MÁX 22,09 % 19,60 % 24,23 % 2F 22,09 % 0 BDI Resultante BDI Sem Desoneração: BDI Desonerado: IMPORTANTE: Se opercentual total do BDI exceder omáximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, odetalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando aadoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item. *OBDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que aempresa vencedora dalicitação seenquadre nadesoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir oBDI "sem desoneração" respeitando oslimites das tabelas acima, ocálculo doBDI "desonerado" éfeito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. * IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica.Não é obrigatório o uso desta planilha. Fórmula do BDI BDI = (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) -1 (1 - I) SEGURO E GARANTIARISCO DESP. FINANCEIRASLUCROIMPOSTOS conf. Legislação IMPOSTOS (Desonerado) % de Mão de Obra (emrelação ao valor total daobra): Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU SELECIONE OTIPO DE OBRA: 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias Itens ADM CENTRAL CREA nº RS 089571-D Clauro Josir de Carvalho396.730.140-00 empreitada por preço unitário valor da mão de obra Brochier902752/2020/MDR/CAIXAObra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling -Trecho 02sem desoneração07 de junho de 2021. José Laerce Morales Cezar Adotado AC 4,67 % S+G 0,74 % R 0,97 % DF 1,21 % L 8,69 % I 4,15 % PIS 0,65 % COFINS 3,00 % ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 0,50 % CPRB 0,00 % (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) (1 - I) 22,09 % CPF nº396.730.140-00 Brochier, 07 de junho de 2021. José Laerce Morales Cezar - Responsável Técnico CREA nºRS 089571-D Clauro Josir de Carvalho - Prefeito BDI = -1 BDI Resultante De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU. BDI Resultante RISCO DESP. FINANCEIRAS LUCRO IMPOSTOS Fórmula do BDI Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU) TIPO DE OBRA: 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias Itens ADM CENTRAL SEGURO E GARANTIA Declaração A Prefeitura Municipal de Brochier declara para os devidos enecessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling -Trecho 02'', CT nº 902752/2020/MDR/CAIXA, foi adotado percentual de BDI de 22,09 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI. Declaramos ainda que aalíquota de ISSQN no município éde 2,5%, aincidir sobre ovalor da mão de obra. Para a obra em questão é considerada a relação de 20% é mão de obra e 80% é material. O regime de execução da obra será empreitada por preço unitário. Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal. NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABAPREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO" digite o nome do Município Prefeitura Municipal de Empresa Tomador/Empresa: Prefeitura Municipal de Brochier Prefeitura Municipal de Município:Nº contrato: Objeto: Encargos :Data: Nome orçamentista: CREA nº CAU nº Nome do prefeitoCPF do prefeito Regime de execução: empreitada por preço global empreitada por preço unitário Alíquota ISSQN: 2,50 % 2 5 Base de cálculo ISSQN: - % Adotado MÍN MÁX AC 3,45 % 1,50 % 4,49 % 6a S+G 0,48 % 0,30 % 0,82 % 6b R 0,85 % 0,56 % 0,89 % 6c DF 1,11 % 0,85 % 1,11 % 6d L 6,22 % 3,50 % 6,22 % 6e I 3,65 % PIS 0,65 % COFINS 3,00 % ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 0,00 % CPRB (p/ desonerado) 0,00 % I 3,65 % MÍN MÁX 16,80 % 11,10 % 16,80 % 6F 16,80 % 0 Brochier902752/2020/MDR/CAIXA Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling -Trecho 02sem desoneração07 de junho de 2021. José Laerce Morales Cezar CREA nº RS 089571-D Clauro Josir de Carvalho396.730.140-00 empreitada por preço unitário valor da mão de obra % de Mão de Obra (emrelação ao valor total daobra): Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU SELECIONE OTIPO DE OBRA: 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Itens ADM CENTRALSEGURO E GARANTIARISCO DESP. FINANCEIRASLUCROIMPOSTOS conf. Legislação IMPOSTOS (Desonerado) Fórmula do BDI BDI = (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) -1 (1 - I) BDI Resultante BDI Sem Desoneração: BDI Desonerado: IMPORTANTE: Se opercentual total do BDI exceder omáximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, odetalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando aadoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item. *OBDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que aempresa vencedora dalicitação seenquadre nadesoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir oBDI "sem desoneração" respeitando oslimites das tabelas acima, ocálculo doBDI "desonerado" éfeito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. * IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica.Não é obrigatório o uso desta planilha. Adotado AC 3,45 % S+G 0,48 % R 0,85 % DF 1,11 % L 6,22 % I 3,65 % PIS 0,65 % COFINS 3,00 % ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 0,00 % CPRB 0,00 % (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) (1 - I) 16,80 % Declaração A Prefeitura Municipal de Brochier declara para os devidos enecessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling -Trecho 02'', CT nº 902752/2020/MDR/CAIXA, foi adotado percentual de BDI de 16,8 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI. Declaramos ainda que aalíquota de ISSQN no município éde 2,5%, aincidir sobre ovalor da mão de obra. Para a obra em questão é considerada a relação de 0% é mão de obra e 100% é material. O regime de execução da obra será empreitada por preço unitário. Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal. Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU) TIPO DE OBRA: 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Itens ADM CENTRAL SEGURO E GARANTIA RISCO DESP. FINANCEIRAS LUCRO IMPOSTOS Fórmula do BDI BDI = -1 BDI Resultante De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU. BDI Resultante CPF nº396.730.140-00 Brochier, 07 de junho de 2021. José Laerce Morales Cezar - Responsável Técnico CREA nºRS 089571-D Clauro Josir de Carvalho - Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER Obra: Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Kolling ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO KOLLING MUNICÍPIO DE BROCHIER - RS PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: S.E. ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: KM 0+000 a 0+120,000 1.1 PLANTA DE SITUAÇÃO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS Localização da obra Coordenadas (SIRGAS 2000): Inicio: Latitude: 6729570.2200 m S Longitude: 441689.6200 m E Início Fim Final: Latitude: 6729469.8398 m S Longitude: 441624.3166 m E PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: S.E. ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: KM 0+000 a 0+120,000 1.2 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS CONVENÇÃO: PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: 1:1000 EXTENSÃO: ÁREA: RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 2.1 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS BROCHIER\/CENTRO 0 0+20,000 0+40,000 0+60,000 0+80,000 0+100,000 0+120,000 PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: S.E. ESC. VERTICAL: EXTENSÃO: ÁREA: KM 0+000 a 0+120,000 3.1 SEÇÃO TIPO TERRAPLENAGEM 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS E M C U R V A E M T A N G E N T E PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: S.E. ESC. VERTICAL: EXTENSÃO: ÁREA: KM 0+000 a 0+120,000 3.2 SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: EXTENSÃO: ÁREA: RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 4.1 PROJETO DRENAGEM 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS BROCHIER\/CENTRO 0 0+20,000 0+40,000 0+60,000 0+80,000 0+100,000 0+120,000 PV-02 (ø0,80m) PV-01 (ø0,80m) ALA (ø0,80m) Preservar 13 m ø 800mm Implantar 2und PV ø 800mm Implantar 1und Ala ø 800mm Implantar 3m Tubo ø 800mm (PV-ALA) TUBO DE CONCRETO 0,3 0,48 0,3 1,08 0,1 0,48 min. 0,6 Variável Seção tipo p/ escavação e reaterro Tubo 400mm Sem escala CONCRETO RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,60m 0,1 0,72 min. 0,6 Variável 0,35 0,72 0,35 1,42 Seção tipo p/ escavação e reaterro Tubo 600mm Sem escala DE 0,60m TUBO DE CONCRETO Ø 800 mm 0,5 0,96 0,5 1,96 min. 0,6 0,96 0,1 Variável Seção tipo p/ escavação e reaterro Tubo 800mm Sem escala DE 0,60m TUBO DE CONCRETO Ø 1000 mm 0,5 1,2 0,5 2,2 min. 0,6 1,2 0,1 Variável Tubo 1000mm Sem escala DE 0,60m TUBO DE CONCRETO Ø 1500 mm 0,5 1,8 0,5 2,8 min. 0,6 1,8 0,1 Variável Tubo 1500mm Sem escala CONCRETO RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,60m Sem escala Ø 500 mm DATA: PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: EXTENSÃO: ÁREA: RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 4.2 PROJETO DRENAGEM 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS 14 50 90 15 10M 15 40 40 15 15 10M 15 13M 13M DN 0,3ã Pista DN 0,6ã DN 0,6ã Passeiç Meio fio 55 15 70 15 10M DN 0,6ã DN 0,3ã 15 10M 15 40 10 40 15 55 20 10 30 15 13M 10 13O 10 15O Tampa de concreto armado Malha aço CA50 ø1/4" (10x10cm) Pista Passeiç Planta Baixa CortÉ Poço de Visita DN 0,6m Detalhe Grelha DN 0,8ã DN 0,3ã 40 10 40 15 55 20 10 30 15 Tampa de concreto armado Malha aço CA50 ø1/4" (10x10cm) Passeiç Pista CortÉ 40 15 DN 0,3ã Pista Passeiç Meio fio 55 15 70 15 10M Planta Baixa Poço de Visita DN 0,8m 13M 15 15 16M 15U 10 10 17U 13M 15 15 13M 15 15 16M 16M DN 0,8ã DN 0,8ã DN 0,8ã DN 0,8ã DATA: PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: EXTENSÃO: ÁREA: RUA PEDRO KOLLINd KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 4.P PROJETO DRENAGEM 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: EXTENSÃO: ÁREA: RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 4.4 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: EXTENSÃO: ÁREA: RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 4.5 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS CONVENÇÃO: PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: ESC. VERTICAL: 1:200 EXTENSÃO: ÁREA: KM 0+000 a 0+120,000 5.1 SEÇÕES TRANSVERSAIS 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS PRANCHA: ESC. HORIZONTAL: ESC. VERTICAL: 1:200 EXTENSÃO: ÁREA: KM 0+000 a 0+120,000 5.2 SEÇÕES TRANSVERSAIS 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS CONVENÇÃO: PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: \\SERVIDORENG\Servidor Eng\ENGENHARIA\PM_Diversas\Pantano Grande\2021\Estrada\Estrada - PANTANO GRANDE\01 Localização\Pantano Grande.jpg RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 6.1 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS BROCHIER/CENTRO 0 0+20,000 0+40,000 0+60,000 0+80,000 0+100,000 0+120,000 FAIXA DE SEGURANÇA SEM ESCALA SEM ESCALA DATA: PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: \\SERVIDORENG\Servidor Eng\ENGENHARIA\PM_Diversas\Pantano Grande\2021\Estrada\Estrada - PANTANO GRANDE\01 Localização\Pantano Grande.jpg RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 6.2 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS Nível passeio Concreto magro Aletas anti-giro Observação: Dimensões em centímetros 50 20 30 15 3,50 0,30 3,20 0,40 Hmín.=2,10 2,90 0,50 0,50 3,50 0,50 0,30 Hmín.=2,10 0,50 DATA: PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: \\SERVIDORENG\Servidor Eng\ENGENHARIA\PM_Diversas\Pantano Grande\2021\Estrada\Estrada - PANTANO GRANDE\01 Localização\Pantano Grande.jpg RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 6.3 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS Brita 5cm Concreto 6cm Passeio Meio Fio Pista Sem escala Especificação NBR 9050/2015 Passeio Piso Tátil alerta 25x25cm Decliv. máx. 3 % Decliv. máx. 8,33 % Decliv. máx. 8,33 % Meio-fio Meio-fio Piso Tátil alerta 25x25cm Piso Tátil alerta 25x25cm Piso Tátil direcional 25x25cm Piso Tátil direcional 25x25cm 150cm 150cm 150cm Piso Tátil alerta 25x25cm Decliv. máx. 8,33 % Decliv. máx. 8,33 % Piso Tátil alerta 25x25cm 150cm 150cm 150cm Sem escala Especificação NBR 9050/2015 Rebaixo de meio-fio 150 DATA: PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: \\SERVIDORENG\Servidor Eng\ENGENHARIA\PM_Diversas\Pantano Grande\2021\Estrada\Estrada - PANTANO GRANDE\01 Localização\Pantano Grande.jpg RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 6.4 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: \\SERVIDORENG\Servidor Eng\ENGENHARIA\PM_Diversas\Pantano Grande\2021\Estrada\Estrada - PANTANO GRANDE\01 Localização\Pantano Grande.jpg RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 6.5 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: 1:1000 ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: \\SERVIDORENG\Servidor Eng\ENGENHARIA\PM_Diversas\Pantano Grande\2021\Estrada\Estrada - PANTANO GRANDE\01 Localização\Pantano Grande.jpg RUA PEDRO KOLLING KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 6,6 PROJETO GEOMÉTRICO 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: \\SERVIDORENG\Servidor Eng\ENGENHARIA\PM_Diversas\Pantano Grande\2021\Estrada\Estrada - PANTANO GRANDE\01 Localização\Pantano Grande.jpg KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 7.1 DMT Jazida/Bota Fora 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS PRANCHA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ESC. HORIZONTAL: ESC. VERTICAL: S.E. EXTENSÃO: ÁREA: \\SERVIDORENG\Servidor Eng\ENGENHARIA\PM_Diversas\Pantano Grande\2021\Estrada\Estrada - PANTANO GRANDE\01 Localização\Pantano Grande.jpg KM 0+000 a 0+120,000 março/2021 7.2 DMT's Usinas/Britagens 120,00 m 1.140,00 m² MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS char *Pointer Informática Vértices (Curvas): Traçado Data: 02/03/21 Hora: 17:34 Página: 1 Projeto: Rua Pedro Kolling - T2 Local: Brochier Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char *Pointer Informática Curva Horizontal: PI-1 - Circular Simples (Raio) Vértice Norte Este Azimute Distância Deflexão PI-0 PI-1 PI-2 6.729.570,2200 6.729.553,1939 6.729.460,1144 441.689,6200 441.675,2340 441.615,4097 220°11'44" 212°43'47" 22,290 110,647 7°27'57" Ângulo Central: 7°27'57" Raio: 250,000 Tangente: 16,311 Corda: 32,553 Dist. Externa: 0,532 Desenvolv.: 32,576 Deflexão/Metro: 0,11459156 G. Curva/Metro: 0,22918312 Pontos Notáveis Ponto Estaca Norte Este PC1 0+5,979 6.729.565,6531 441.685,7612 Centro 6.729.404,3030 441.876,7224 PT1 0+38,555 6.729.539,4725 441.666,4150 Curva Horizontal: PI-2 - Circular Simples (Raio) Vértice Norte Este Azimute Distância Deflexão PI-1 PI-2 PI-3 6.729.553,1939 6.729.460,1144 6.729.344,3388 441.675,2340 441.615,4097 441.595,0508 212°43'47" 189°58'24" 110,647 117,552 22°45'23" Ângulo Central: 22°45'23" Raio: 220,000 Tangente: 44,273 Corda: 86,805 Dist. Externa: 4,411 Desenvolv.: 87,378 Deflexão/Metro: 0,13021768 G. Curva/Metro: 0,26043536 Pontos Notáveis Ponto Estaca Norte Este PC2 0+88,618 6.729.497,3579 441.639,3469 Centro 6.729.378,4088 441.824,4175 PT2 0+175,996 6.729.416,5107 441.607,7420 char *Pointer Informática Vértices (Curvas): Traçado Data: 02/03/21 Hora: 17:34 Página: 2 Projeto: Rua Pedro Kolling - T2 Local: Brochier Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char *Pointer Informática Curva Horizontal: PI-3 - Circular Simples (Raio) Vértice Norte Este Azimute Distância Deflexão PI-2 PI-3 PI-4 6.729.460,1144 6.729.344,3388 6.729.289,6549 441.615,4097 441.595,0508 441.565,3271 189°58'24" 208°31'35" 117,552 62,240 18°33'11" Ângulo Central: 18°33'11" Raio: 200,000 Tangente: 32,667 Corda: 64,480 Dist. Externa: 2,650 Desenvolv.: 64,763 Deflexão/Metro: 0,14323945 G. Curva/Metro: 0,28647890 Pontos Notáveis Ponto Estaca Norte Este PC3 0+216,609 6.729.376,5123 441.600,7084 Centro 6.729.411,1504 441.403,7307 PT3 0+281,371 6.729.315,6375 441.579,4500 Curva Horizontal: PI-4 - Circular Simples (Raio) Vértice Norte Este Azimute Distância Deflexão PI-3 PI-4 PI-5 6.729.344,3388 6.729.289,6549 6.729.222,0528 441.595,0508 441.565,3271 441.534,5823 208°31'35" 204°27'20" 62,240 74,265 4°04'15" Ângulo Central: 4°04'15" Raio: 100,000 Tangente: 3,554 Corda: 7,104 Dist. Externa: 0,063 Desenvolv.: 7,105 Deflexão/Metro: 0,28647890 G. Curva/Metro: 0,57295780 Pontos Notáveis Ponto Estaca Norte Este PC4 0+307,390 6.729.292,7774 441.567,0244 Centro 6.729.245,0210 441.654,8840 PT4 0+314,495 6.729.286,4198 441.563,8558 char *Pointer Informática Vértices (Curvas): Traçado Data: 02/03/21 Hora: 17:34 Página: 3 Projeto: Rua Pedro Kolling - T2 Local: Brochier Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char *Pointer Informática Curva Horizontal: PI-5 - Circular Simples (Raio) Vértice Norte Este Azimute Distância Deflexão PI-4 PI-5 PI-6 6.729.289,6549 6.729.222,0528 6.729.183,5098 441.565,3271 441.534,5823 441.504,9799 204°27'20" 217°31'32" 74,265 48,599 13°04'12" Ângulo Central: 13°04'12" Raio: 240,000 Tangente: 27,493 Corda: 54,629 Dist. Externa: 1,570 Desenvolv.: 54,747 Deflexão/Metro: 0,11936621 G. Curva/Metro: 0,23873241 Pontos Notáveis Ponto Estaca Norte Este PC5 0+357,713 6.729.247,0792 441.545,9641 Centro 6.729.346,4364 441.327,4963 PT5 0+412,460 6.729.200,2486 441.517,8359 char *Pointer Informática Vértices (Curvas): Perfil Vertical Data: 02/03/21 Hora: 17:35 Página: 1 Projeto: Rua Pedro Kolling - T2 Local: Brochier Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char *Pointer Informática Curva Vertical: 2 - Parábola (Comprimento) Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distância K (%) PV1 PV2 PV3 0 0+050,000 0+115,000 116,684 117,610 121,131 1,85200 5,41692 50,000 65,000 3,565 Parábola Simples Comprimento: 30,000 Raio Vertical: 841,533 Constante -0,0005941538 Dist. Externa: -0,134 Pontos Notáveis Ponto Estaca Cota PCV2 0+35,000 117,332 PTV2 0+65,000 118,423 Curva Vertical: 3 - Parábola (Comprimento) Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distância K (%) PV2 PV3 PV4 0+050,000 0+115,000 0+175,000 117,610 121,131 117,850 5,41692 -5,46833 65,000 60,000 10,885 Parábola Simples Comprimento: 50,000 Raio Vertical: -459,337 Constante 0,0010885256 Dist. Externa: 0,680 Pontos Notáveis Ponto Estaca Cota PCV3 0+90,000 119,777 PTV3 0+140,000 119,764 Curva Vertical: 4 - Parábola (Comprimento) Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distância K (%) PV3 PV4 PV5 0+115,000 0+175,000 0+300,00 121,131 117,850 116,326 -5,46833 -1,21920 60,000 125,000 4,249 Parábola Simples Comprimento: 30,000 Raio Vertical: 706,026 Constante -0,0007081889 Dist. Externa: -0,159 Pontos Notáveis Ponto Estaca Cota PCV4 0+160,000 118,670 PTV4 0+190,000 117,667 char *Pointer Informática Vértices (Curvas): Perfil Vertical Data: 02/03/21 Hora: 17:35 Página: 2 Projeto: Rua Pedro Kolling - T2 Local: Brochier Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char *Pointer Informática Curva Vertical: 5 - Parábola (Comprimento) Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distância K (%) PV4 PV5 PV6 0+175,000 0+300,00 0+420,000 117,850 116,326 118,279 -1,21920 1,62750 125,000 120,000 2,847 Parábola Simples Comprimento: 100,000 Raio Vertical: 3.512,839 Constante -0,0001423350 Dist. Externa: -0,356 Pontos Notáveis Ponto Estaca Cota PCV5 0+250,000 116,936 PTV5 0+350,000 117,140 char *Pointer Informática Vértices (PIH): Traçado Data: 02/03/21 Hora: 17:34 Página: 1 Projeto: Rua Pedro Kolling - T2 Local: Brochier Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char *Pointer Informática Reg Nome Norte Este Tipo 00001 PI-0 6.729.570,2200 441.689,6200 0 Azim: 220°11'44" Dist: 22,290 Reg Nome Norte Este Tipo 00002 PI-1 6.729.553,1939 441.675,2340 1 Azim: 212°43'47" Dist: 110,647 R: 250,000 Reg Nome Norte Este Tipo 00003 PI-2 6.729.460,1144 441.615,4097 1 Azim: 189°58'24" Dist: 117,552 R: 220,000 Reg Nome Norte Este Tipo 00004 PI-3 6.729.344,3388 441.595,0508 1 Azim: 208°31'35" Dist: 62,240 R: 200,000 Reg Nome Norte Este Tipo 00005 PI-4 6.729.289,6549 441.565,3271 1 Azim: 204°27'20" Dist: 74,265 R: 100,000 Reg Nome Norte Este Tipo 00006 PI-5 6.729.222,0528 441.534,5823 1 Azim: 217°31'32" Dist: 48,599 R: 240,000 Reg Nome Norte Este Tipo 00007 PI-6 6.729.183,5098 441.504,9799 0 char *Pointer Informática Vértices (PIV): Perfil Vertical Data: 02/03/21 Hora: 17:35 Página: 1 Projeto: Rua Pedro Kolling - T2 Local: Brochier Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2002 char *Pointer Informática Reg Nome Estaca Cota Tipo 00001 PV1 0 116,684 0 Reg Nome Estaca Cota Tipo 00002 PV2 0+050,000 117,610 2 L da Parábola: 30,000 Reg Nome Estaca Cota Tipo 00003 PV3 0+115,000 121,131 2 L da Parábola: 50,000 Reg Nome Estaca Cota Tipo 00004 PV4 0+175,000 117,850 2 L da Parábola: 30,000 Reg Nome Estaca Cota Tipo 00005 PV5 0+300,00 116,326 2 L da Parábola: 100,000 Reg Nome Estaca Cota Tipo 00006 PV6 0+420,000 118,279 0